下面是范文网小编收集的造价员建设工程技术基础知识试题及答案3篇(年建设工程造价员考试试题及答案)，以供借鉴。
造价员建设工程技术基础知识试题及答案1
2010造价员工程造价基础知识考试试题及答案汇总
一、单项选择(各专业必答试题)1.工程量清单由哪几部分组成?(A)
A.由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成;
B.由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。2.工程量清单计价计款的构成是什么?(C)
A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成;B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3.综合单价的定义是什么?(B)
A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4.总承包服务费包括那些内容?(A)
A.总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5.甲方供料是否计价，如何计价?(A)
A.甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B.甲方供应的材料不计入综合单价中。6.零星工作项目费应在预留金中开销吗?(A)
A.《计价规范》的条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B.零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A)
A.合同有约定的，按合同约定;合同没有约定的，按《计价规范》条执行。B.由招标人承担漏项和量错的风险。C.不得调整。
8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整?(B)A.由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
B.项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出;若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理;合同没有约定的，按《计价规范》第条规定执行。
9.《计价规范》哪几条(款)为强制性条文，必须严格执行?(A)A.第、、、(1)、、(1)条为强制性条文。B.第、、、、、条为强制性条文。
10.《计价规范》第条所指的中介机构，具体所指什么中介机构?(A)
A.是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B.是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条?(A)
A.清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置;二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项;三是项目设置不能重复;四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰;五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。
B.清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述;二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述;三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。
12.《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位?(A)
A.在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。
B.在编制清单时照抄附录中的计量单位。
13.编制投标措施项目费的原则是什么?(A)
A.措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B.措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。
14.什么样的工程必须执行工程量清单计价?(A)
A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。B.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C.所有建设工程。
15.定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差?(A)
A.除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。B.可以参照定额计价时的办法调整
16.建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则?(A)
A.工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第条、第条的规定。B.工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第条规定。
17.工程量清单项目编码是否可以随意改动?(B)
A.工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。B.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。
C.编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。18.编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定?(A)
A.以吨为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入;以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入;以个项等为单位，应取整数。B.所有计量单位均保留小数点后两位数字。
19.税金包括那些内容?(C)
A.税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B.税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费
C.税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。
20.主要材料价格表是如何填报?(B)A.将该工程所需的材料全部累列。
B.主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。
21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有(A)的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力
22、项目编码采用(B)位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10
D、11
23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的(A)消耗量。A、社会平均 B、社会先进 C、平均先进 D、社会最低
24、招标投标实行(A)计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商
25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的(A)。A、全部费用
B、部分费用
26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的(D)。A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性
27、随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的(A)，主要材料价格表主要供评标用。A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称
C、规格型号、计量单位
28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的(D)签字、盖章。A、单位 B、人员
C、单位和人员 D、造价工程师
29、填表须知中，金额价格均以(A)表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元
30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于(A)建筑物和构筑物的工程。A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程
D、国标工程
31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据(B)建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法
32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的(A)，二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。A、项目名称 B、工程名称 C、材料名称 D、机械名称
33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的(A)、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。A、管理费 B、人工费 C、保险费
D、税金
34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的(B)和合价，投标人均应填报。A、总价 B、单价 C、合同价
D、投标价
35、国有资金投资为主的工程是指国有资金占总投资额(C)，或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。A、40% B、50%
C、50%以上 D、60%
二、多项选择(各专业必答试题)
1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于(ABE)等都应遵守本规范。A、国有资金
B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金
E、私人资金
2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即(ABC)的原则。A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学
3、工程量清单计价活动是(ACD)很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性
4、工程量清单是表现似建工程的(C D E)的明细清单。A、单项工程项目 B、单位工程项目
C、分部分项工程项目 D、措施项目
E、其他项目和相应数量
5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即(A B)计量单位，工程量计价规则的统一。
A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格
三、土建专业试题
1、挖基础土方(0)清单项目工程内容不包括(C)。A：挖沟槽
B：人工挖孔桩挖土
C：挖淤泥、流砂
D：土方运输
2、预制钢筋混凝土桩(0)清单项目工程内容不包括(D)。A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩
3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至(D)之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶
4、梁与柱相连时，梁长算至(A)。A：柱的侧面 B：轴线
C：柱中心线
D：柱外缘线
5、与墙相连的薄壁柱按(D)项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙
D：板
6、不规则多边形钢板面积按其(B)计算。A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形
7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加(C)：100 B：200 C：300 D：500
8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的(A)以上者。A：40% B：50% C：60% D：80%
9、天棚吊顶清单工程量应扣除(A)所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口
D：间壁墙
10、门窗油漆清单项目的计量单位是(C)。A：m2
B：m C：樘 D：A及C
适应角色转变，扎实开展团的工作
———共青团铁东区委书记的述职报告
2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。
一、以德为先，进一步提升个人思想素质
过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提
高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。
二、以能为先，进一步加强组织工作能力
在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。
三、以勤为先，进一步提高团的业务水平
担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。
四、以绩为先，进一步完善团的组织建设
把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排（叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等）；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工
作。按照“1＋4＋N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。
以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。
五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象
作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上
看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。
在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。
造价员建设工程技术基础知识试题及答案2
2011造价员《基础知识》考前试题与答案(1)
1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是()。
A.公民个人
B.设计者
C.法人
D.法人
答案：D
2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.以上合同类型均匀合适
答案：B
3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为()
A.固定总结合同和固定单价合同
B.建设工程总包合同和分包合同
C.勘察合同、设计合同和施工合同
D.供水供电合同和运输合同
答案：C
4、工程造价的特点是()
A.大额性、可调性、动态性和层次性
B.多样性、单体性、动态性和层次性
C.多样性、可调性、单体性和动态性
D.大额性、单体性、动态性和层次性
答案：D
5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用 B土地使用费
C.固定资产使用费
D.生成准备费
答案：A
6、下列费用中不属于社会保障费的是()
A.养老保险费
B.失业保险费
C.医疗保险费
D.住房公积金
答案：D
7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量监督单位
D.国家有关部门
答案：B
8、工程造价计价主要方法有()
A.定额单价法一种
B.直接费单价法一种
C.直接费单价和综合单价法两种
D.定额单价法和直接费单价法两种
答案：C
9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。
A.国家主管部门或其授权机关
B.国家发展改革委员会
C.国家技术管理局
D.以上均可
答案：A
10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称()
A.人工定额
B.概算定额
C.施工定额
D.预算定额
答案：A
2011造价员《基础知识》考前试题与答案(2)
1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是()
A.相关关系
B.独立关系
C.正比关系
D.互为倒数
答案：D
2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()
A.营业税
B.房产税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
答案：B
3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于()
A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费
答案：B
4、投资估算一般分为()
A.建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B.单项工程、单位工程二个层次
C.单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D.建设项目、单项工程二个层次
答案：A
5、预算定额是按照()编制的。
A.行业平均水平
B.社会平均水平
C.行业平均先进水平
D.社会平均先进水平
答案：B
6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是()对建筑工程预算的期望值。
A.投标人
B.招标人
C.工程师
D.项目经理
答案：B
7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，()
A.可以修改补充，但不能撤回已提交的投
标文件
B.不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件
C.可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D.可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标
答案：C
8、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自()施行。
年4月1日
年4月1日
年7月1日
年7月1日
答案：C
9、工程量清单应由具有编制招标文件能力的()进行编制。
A.招标人
B.招标人或受其委托具有相应资质的中介机构
C.具有相应资质的中介机构
D.建设行政主管部门
答案：B
10、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是()
A.人工费单价
B.工料单价
C.全费用单价
D.综合单价
答案：D
2011造价员《基础知识》考前试题与答案(3)
1、GB-2003中的门窗油漆工程量按()计算。
A.框外围平方米
B.洞口平方米
C.樘
D.展开面积
答案：C 2、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的()。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。
A.成品保护费
B.特殊成品保护费
C.材料保护费
D.一般成品保护费
答案：D
3、工程预付款的性质是一种提前支付的()
A.工程款
B.进度款
C.材料款
D.结算款
答案：C
4、下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是()
A.由于现场施工环境发生了变化
B.由于设计上的错误，必须对图纸做成修改
C.由于承包方队项目提出新的要求
D.由于使用新技术有必要改变原设计
答案：C
5、()是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。
A.施工图预算
B.设计概算
C.竣工结算
D.竣工决算
答案：D
6、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合()确定。
A.项目特征
B.工程内容
C.计量单位
D.项目编码
分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。
答案：A
7、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是()
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：A
8、建设项目竣工决算包括的范围是()
A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支
出费用
C.建安工程费用和设备工器具购置费用
D.建安工程费用和其他费用
答案：B
9、工程实际造价是在()阶段确定的。
A.招投标
B.合同签订
C.竣工验收
D.施工图设计
答案：C
10、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承，发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是()。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
答案：C
2011造价员《基础知识》考前试题与答案(4)
1、合同争议的解决方式中，双方在第三方主持下，平息争端，达成协议，这种方法称为()。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
答案：B
2、设备进口的关税计算公式是()。
A.关税=离岸价格﹡进口关税税率
B.关税=到岸价格﹡进口关税税率
C.关税=原币货价﹡进口关税税率
D.关税=货价﹡进口关税税率
答案：B
3、下列不属于建筑安装工程直接费的是()。
A.安全施工费
B.夜间施工费
C.二次搬运费
D.固定资产使用费
答案：D
4、工程实际造价是在()阶段确定的。
A.招投标
B.合同签订
C.竣工验收
D.施工图设计
答案：C
5、下列关于工程量清单计价法表述有误的是()。
A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费。
B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程计算规则计算。
C.分部分项工程费考虑风险因素
D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似。
答案：A
6、施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用，以下各项中，属于第二类费用的
是()。
A.折旧费
B.大修理费
C.人工费
D.机械安拆费
答案：C
7、投资估算精度应满足控制()的要求。
A.初步设计概算
B.施工图预算
C.项目资金筹资计划
D.项目投资计划
答案：A
8、在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是()。
A.将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人
C.将工程分包给不具备自这条件的单位
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成 答案：D
9、政府在必要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价，下列不属于政府指导价和政府定价的商品是()
A.关系到国计民生的极少数商品
B.资源稀缺的少数商品
C.自然垄断经营的商品
D.大面积开发的商品房
答案：D
10、根据我国现行规定，工程造价咨询企
业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字，加盖执业印章外，还必要加盖()
A.工程造价咨询企业执业印章
B.工程造价咨询企业法定代表人印章
C.工程造价咨询企业技术负责人印章
D.工程造价咨询项目负责人印章
答案：A
1、在建设工程项目管理中，造价控制，进度控制，质量控制之间是()关系。
A.相互矛盾
B.相互统一
C.相互对立统一
D.相互独立
答案：C
2、完成施工用水，电，路工程和征地，拆迁以及场地平整等工作，应该属于()阶段工作内容。
A.施工图设计
B.建设准备
C.建设实施
D.生产准备
答案：B
3、下列工程中，不属于分部工程的是()。
A.土建工程
B.屋面工程
C.主体结构工程
D.地基与基础工程
答案：A
4、成本分析，成本考核，成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()
A.成本核算——成本分析——成本考核
B.成本分析——成本考核——成本核算
C.成本考核——成本核算——成本分析
D.成本分析——成本核算——成本考核
答案：A
5、下列文件中，属于要约邀请文件的是()
A.投标书
B.中标通知书
C.招标公告
D.承诺书
答案：C
6、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》由三部分组成，下列各项中不属于该示范文本组成内容的是()
A.《建设工程造价咨询合同》
B.《建设工程造价咨询合同标准条件》
C.《建设工程造价咨询合同专用条件》
D.《建设工程造价咨询合同补充条件》
答案：D
7、紧急工程(如灾后恢复工程)要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，没有施工图纸，则就承包商而言最宜选用()
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本价加酬金合同
答案：D
8、三级概算文件编制形式的组成内容有()。
A.建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B.工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D.分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
答案：C
9、按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是()
A.措施费
B.管理费
C.利润
D.风险费用
综合单价：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
答案：A
10、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内、工程建设项目必须进行招标的是()。
A.大型基础设施项目
B.非外国政府贷款项目
C.特定专利项目
D.私人投资项目
答案：A
1、在建设工程招标投标中。资格审查分为资格预审和资格后审。经资格后审不合格的投标人()。
A.不得参加投标
B.需要新提交审查资料
C.编制的投标书作废标处理
D.需酌情扣除评标得分
答案：C
2、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。
天内
天内
天内
天内
答案：A
3、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定 要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同通用条款款约定为()。
天
天
天
天
承包人在款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收
到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
答案：B
4、若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则工程竣工结算报告的金额应该为()。
万元以下
万元-2000万元
万元-5000万元
万元以上
500万元以下：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为20天
500万元-2000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为30天
2000万元-5000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天
5000万元以上：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为60天
答案：C
5、竣工验收报告的汇总与编制一般由()完成。
A.建设单位
B.竣工验收委员会
C.施工单位
D.监理单位
答案：A
6、根据《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是()。
A.地基基础工程为30年
B.屋面防水工程的防渗漏为3年
C.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期
D.设备安装和装修工程为1年
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏，为5年;(三)供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
答案：C
7、工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括()。
A.人工费、材料费、机械使用费
B人工费、材料费、机械使用费、管理费
C人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润
D人工费、材料费、机械使用费、利润以及风险费
答案：D
8、招标人采用邀请招标方式的，应当向()以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。
A.二个
B.三个
C.五个
D.七个
答案：B
9、概算定额是在预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成，建筑工程概算定
额，亦称为()。
A.概算指标
B.综合结构定额
C.扩大结构定额
D.补充定额
答案：C
10、索赔按照目的的划分，可以分为()。
A.合同内索赔和合同外索赔
B.工期延长索赔和费用补偿索赔
C.单项索赔和综合索赔
D.索赔和反索赔
答案：B 1、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的()。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。
A.成品保护费
B.特殊成品保护费
C.材料保护费
D.一般成品保护费
答案：D
2、()适用于工程量相对较少且能够精确计算，工期较短、技术要求相对简单、风险较小的建设项目。
A.总价合同
B.单价合同
C.总包合同
D.分包合同
答案：A
3、()是指按照一个总体设计文件进行施工建造、经济上实行独立核算。
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程
答案：A
4、施工定额是按照()编制的。
A.平均水平
B.先进水平
C.平均先进水平
D.较高水平
E.中等水平
答案：C
5、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下而属于要约邀请的是()。
A.建筑工程合同
B.投标书
C.中标通知书
D.招标公告
答案：D
6、()是指施工企业根据本企业的施工技术管理水平、以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。
A.预算定额
B.概算定额
C.概算指标
D.企业定额
答案：D
7、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程()非工程实体项目的费用。
A.施工前和施工后
B.施工过程中和施工后
C.施工前和施工过程中
D.施工过程中
答案：C
8、建筑工程招标的开标、评标、定标由()依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A.国家授权机关
B.施工单位
C.建设单位
D.以上均可
答案：C
9、按照建筑安装工程费的组成规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。
A.直接工程费
B.间接费
C.施工机械使用费
D.措施费
答案：D
10、我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、()和税金组成。
A.措施费
B.规费
C.利润
D.财务费
答案：C
1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为()
A.直接费、间接费、计划利润、税金
B.直接工程费、间接费、利润、税金
C.直接费、间接费、规费、税金
D.直接费、间接费、利润、税金
答案：D
2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A.施工单位搭设的临时设施费
B.危险作业意外伤害保险费
C.劳动保障费
D.已完工程和设备保护费
答案：B
3、在下列费用中，不属于直接费的是()
A.施工单位搭设的临时设施费
B.夜间施工费
C.技术开发费
D.二次搬运费
答案：C
4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是()
A.施工单位搭设的临时设施费
B.现场管理费
C.施工企业管理费
D.工程点交费
答案：A
5、下列不属于材料费用的是()
A.材料原价
B.材料运杂费
C.材料采购保管费
D.材料二次搬运费
答案：D
6、建筑安装工程直接费中的人工费是()
A.施工此案场所有人的工资性费用
B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用
C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用
D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用
答案：C
7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的()
A.措施费
B.直接工程费
C.规费
D.企业管理费
答案：A
8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为()元
A..6
B.
C..6
D..6
答案：A
9、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到()所发生的全部费用
A.施工工地
B.施工操作地点
C.施工工地仓库或指定堆放地点
D.施工工地仓库后出库
答案：C
10、建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于()
A.生产工人辅助工资
B.工资性补贴
C.职工福利费
D.生产工人劳动保护费
答案：B
1、建筑安装工程中生产工人的产、婚、丧假期的工资属于()
A.工资性补贴
B.职工福利费
C.生产工人辅助工资
D.生产工人劳动保护费
答案：C
2、按建标【2003】206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费=()×安全施工费费率
A.人工费
B.直接工程费
C.材料费
D.直接费
答案：B
3、某施工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费为400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施工
费为()万元
答案：B
4、二次搬运费的计费基础是()
A.人工费
B.直接工程费
C.材料费
D.人工费+材料费
答案：B
5、建筑安装工程费中的规费应属于()
A.直接费
B.直接工程费
C.间接费
D.现场管理费
答案：C
6、按建标【2003】206号文的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了()费用。
A.工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险
B.住房公积金、工程排污、环境保护
C.社会保障、安全施工、环境保护
D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工
答案：A
7、建筑安装工程施工中工程排污费属于()
A.直接其他费
B.现场管理费
C.规费
D.直接费
答案：C
8、建安企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入()
A.生产工人辅助工资
B.劳动保险费
C.待业保险费
D.现场管理费
答案：B
9、建安企业支付的离退休职工的易异地安家补助费应计入()
A.生产工人辅助工资
B.劳动保险费
C.待业保险费
D.现场管理费
答案：B
10、教育费附加的计费基础是()
A.建设投资
B.总投资
C.营业税
D.城市维护建设税
答案：C
1、在建安工程造价中，营业税的税额为营业税的()
%
%
%
%
答案：A
2、建安工程费中的税金是指()
A.营业税、增值税和教育费附加
B.营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加
C.营业税、城乡维护建设税和教育费附加
答案：C
3、建安企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()
A.措施费
B.规费
C.企业管理费
D.其他直接费
答案：C
4、组成分部工程的元素是()
A.单项工程
B.建设项目
C.单位工程
D.分项工程
答案：D
5、工程项目建设的正确顺序是()
A.设计、决策、施工
B.决策、施工、设计
C.决策、设计、施工
D.设计、决策、施工
答案：C
6、初步设计图纸的作用是()
A.编制可行性研究报告的依据
B.编制概算的依据
C.编制投资估算的依据
D.编制项目建议书的依据
答案：B
7、对于承包商而言，建设共同合同计价模式中没有风险的是()
A.固定总价合同
B.固定单价合同
C.成本加酬金合同
答案：C
8、固定单价合同一般适用于()
A.工期短的工程
B.工期长、技术复杂的工程
C.技术简单的工程
D.规模小的工程
答案：B
9、建设工程造价是指建设某项工程，预期开支或实际开支的()
A.人工费+材料费+机械费
B.直接费+间接费+利润+税金
C.全部固定资产投资和流动资产投资
D.建筑安装工程造价
答案：C
10、已完工程 及设备保护费属于()
A.定额直接费
B.临时设施费
C.间接费
D.措施费
答案：D
1、(FOB)是我国进口设备采用最多一种货价，既()
A.内陆交货价
B.装运港船上交货价
C.进口设备电价
D.目的地交货价
答案：B
2、工器具及生产家具购置费，用于()
A.建设单位施工现场办公室
B.施工单位项目办公室
C.行政主管部门使用
D.保证新建项目初期正常生产
答案：D
3、构成工程建设其他费用的内容是()
A.建设管理费
B.企业管理费
C.临时设施费
D.冬季施工增加费
答案：A
4、形成无形资产的费用是()
A.人工培训费
B.停工损失费
C.施工降效费
D.专利使用费
答案：D
5、基本预备费主要用于()
A.难以预料的工程费用
B.肯定会发生的费用
C.材料价格波动
D.防止地震、战争**等不可抗力
答案：A
6、建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按()
A.当年借款按全年计息
B.上年借款按半年计息
C.上年借款按全年计息
D.当年借款按无息考虑
在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。
答案：C
7、安装一套箱式变电站(含调试)，人工、材料、设备、机械费合计为10万元，其中人工费7万元，管理费费率为40%，利润为7%，风险费用2万元，措施项目费万元，税金%，规费3万元，按工程量清单计价方式计算，建筑安装工程造价的正确答案是()
A.
B.
C.
D.
答案：A
8、开关柜的供应价格10万元，运杂费率为1%，采购及保管费率为2%，运输消耗为0，则，开关柜的预算价格为()
A.元
B.元
C.元
D.元
答案：A
9、一个单项工程是由能够各自发挥专业效能的多个单位工程组成，这体现了工程造价具有()
A.个别性
B.动态性
C.层次性
D.兼容性
答案：C
10、()是投资者和承包商双方共同认可的由市场形势形成的价格。
A.静态投资
B.竣工结算价
C.建筑安装工程造价
D.建设项目的工程造价
答案：C
1、“建设工程的实际造价直至竣工决算后才能最终确定”体现了工程造价的()
A.大额性
B.动态性
C.兼容性
D.层次性
答案：B
2、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是()
A.结算方式
B.工程量计算程序
C.综合单价计价
D.施工合同
答案：C
3、()是项目成本管理的重点。
A.直接成本
B.施工成本
C.工程成本
D.企业成本
答案：B
4、施工企业缴纳的城市维护建设税，应以实际缴纳的()税额为计税依据。
A.增值税
B.营业税
C.所得税
D.消费税
答案：B
5、计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元是()
A.分部工程
B.单项工程
C.分项工程
D.单位工程
答案：C
6、工程项目管理以()控制为核心。
A.投资
B.质量
C.进度
D.工程项目目标
答案：D
7、加快进度虽然一般需要增加投资，但却可以提早发挥投资效益，这表明进度目标与投资目标至今存在着()的关系。
A.既对立又统一
B.对立
C.统一
D.既不对立又不统一
答案：A
8、()三要素构成了合同法律关系。
A.当事人、权利、义务
B.物、智力成果、行为
C.客体、主体、内容
D.自然人、法人、其他组织
答案：C
9、根据《合同法》的规定撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.承诺通知到达要约人之前
B.邀约到达受要约人之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出承诺通知之后
答案：A
10、在订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确规定，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时履行地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时订立地
答案：C
1、对全国的建筑活动实施统一监督管理的是()
A.国务院有关部门
B.国务院建设行政主管部门
C.人事部
D.国务院
答案：B
2、评审标书优劣的方法之一评价法是以
()为准的。
A.评标价
B.中标价
C.投标价
D.标的价
答案：A
3、()是政府采购的主要方式。
A.询价
B.邀请招标
C.竞争性谈判
D.公开招标
答案：D
4、从业主的角度来讲，工程造价是指建设一项工程预期开支或者实际开支的()
A.全部固定资产费用
B.全部工程价款费用
C.建设工程总价格
D.建设安装工程价格
答案：A
5、()是招标投标阶段的工程项目计价。
A.预算造价
B.结算价
C.合同价
D.概算价格
答案：C
6、工程建设投资管理是为了达到预期的对建设工程的投资行为进行计划、()、组织、指挥和监控等系列活动。
A.预测
B.实施
C.调整
D.协调
答案：A
7、工程造价管理改革的最终目的之一是建立()的机制。
A.企业自定价格
B.政府指导价格
C.政府指令价格
D.市场形成价格
答案：D
8、下列关于造价咨询单位必备条件的说法，不正确的是()
A.具备一定的技术力量
B.必须具备一定数量的注册资金
C.可是是法人，也可以不是法人
D.必须取得工程造价咨询单位资质证书
答案：C
9、根据资本金制度，若资金不落实，则不能批准()
A.可行性研究报告
B.项目建议书
C.施工图设计文件
D.竣工决算报告
答案：A
10、业主方项目管理的目标不包括项目的()目标。
A.投资
B.进度
C.质量
D.安全
答案：D
1、影响一个工程项目目标实现的主要因素不包括()。
A.技术因素
B.人的因素
C.组织因素
D.生产的方法
2、在可行性研究阶段需要进行的工程预算工作是()
A.设计概算
B.投资估算
C.工程结算
D.施工图预算
答案：B
3、关于工程预付款的说法，下列描述错误的是()
A：工程预付款一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工作量的比例等因素经测算来却思念过。
B.工程预付款额度，各地区、各部门的规定不完全相同
C.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前10天
D.工程预付款是施工准备和所需要材料、结构构件等流动资金的主要来源
答案：C
4、工程项目风险按照涉及的当事人划分，不包括()的风险。
A.承包商
B.咨询监理单位
C.建设主管部门
D.业主
答案：C
5、撤销要约的通知应在()到达受要约人。
A.要约人收到承诺之前
B.受要约人发出承诺之前
C.要约到达受要约人之前
D.受要约人拒绝要约之前
答案：B
6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当向()申请设立登记。
A.市级以上人民政府
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.县级以上人民政府
答案：C
7、由于每项工程的所处区、地段都不相同，使得工程造价的()更加突出。
A.大额性
B.个别(单体)性
C.动态性
D.层次性
答案：B
8、直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和()
A.燃料动力费
B.施工机械使用费
C.施工机械安、拆费
D.施工机械厂外运费
答案：B
9、建设工程项目总投资由建设投资和()组成。
A.建筑安装工程费
B.预备费
C.流动资产投资
D.设备及工器具购置费
答案：C
10、安装工程一切险承担的风险主要为()。
A.自然灾害
B.人为事故损失
C.不可抗力
D.政府命令
答案：B
1、施工方的项目管理与设计方的项目管理都不涉及()。
A.决策人段
B.设计准备阶段
C.设计阶段
D.施工阶段 答案：A2、按子项目分解施工成本的流程为()
A.总施工成本-单项工程-单位工程-分部工程-分项工程
B.总施工成本-单位工程-单项工程-分部工程-分项工程
C.总施工成本-分部工程-分项工程-单位工程-单项工程
D.总施工成本-分部工程-分项工程-单项工程-单位工程
答案：A3、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正
B.投标人更改投标书的内容和报价
C.招标人更改招标文件
说明的评标、定标办法
D.投标人再增加优惠条件
答案：A4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明工程造价具有
1、通常遇到的人为风险、经济风险和自然风险都属于()风险。
A.监理
B.承包商
价格列入工程预算
答案：A
5、分包工程管理费中包括了分包单位现场经费和()。
A.临时设施费
A.现场管理费
B.不完全价格的项目
预算定额中缺项的项目
D.工程水电费中的项目
答案：C()的特点。
A.大额性
B.个别性
C.业主 C.动态性
D.层次性
答案：C5、建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于()。
A.在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明确划分
B.有利于承包商以施工图预算为基础进行报价
C.可以适当缩短设计周期并提高设计质量
D.有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成答案：A6、从投资者的角度看在投资活动中所支付的全部费用形成了()
A.固定资产
B.固定资产和无形资产
C.固定资产和流动资产
D.固定资产、无形资产和流动资产
答案：B7、香蕉曲线控制图和S型曲线控制法可用作()控制。
A.进度
B.投资
C.质量
D.进度和投资
答案：D8、既是建筑施工生产活动的基础，又是计量工程量消耗的基本单元是()工程。
A.单位
B.分部
C.分项
D.单项
答案：C9、建设项目是否可行的评估是在()阶段。
A.项目建议书
B.可行性研究
C.设计
D.建设准备
答案：B10、在项目目标控制中，采用S曲线法可以控制()。
A.工程进度和工程质量
B.工程质量和工程造价
C.工程造价和工程进度
D.以上都是
答案：C
D.不确定
答案：C
2、无效合同的确认权属于()。
A.工商管理部门
B.司法公正部门
C.上级主管部门
D.仲裁机构
答案：D
3、材料预算价格包括()。
A.供应价格和2%采购及保管费
B.供应价格和%的采购及保管费
C.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2%采购及保管费
D.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和%采购及保管费
答案：C
4、凡定额内未注明单价的材料，基价中均不包括其价格，在编制预算时()。
A.应根据定额的用量，按市场价列入工程
预算
B.应根据定额的用量，按定额编制预算价格列入工程预算
C.应根据实际的用量，按市场价列入工程预算
D.应根据实际的用量，按定额编制期预算
B.企业管理费
C.利润
D.税金
答案：B
6、关于企业管理费说法错误的是()。
A.可根据企业自身的情况调整取费费率
B.市政工程以工程直接费为计算基数
C.不包括企业管理人员的养老保险和医疗保险
D.不包括施工现场管理人员的工资
答案：A
7、文明施工及环境保护费包括在()。
A.企业管理费中
B.临时设施费中
C.现场经费中
D.定额子母中
答案：A
8、材料的二次搬运所增加的人工费，包括在()。
A.其他人工费中
B.工资单价
C.现场管理费
D.企业管理费
答案：A
9、允许补充预算定额的项目有()。10、2001预算定额，经市建委颁发，于()起正式执行。
答案：B
1、下列不属于指导费的费用是()。
A.现场管理费
B.企业管理费
C.税金
D.利润
答案：C
2、在一个单位工程中，如果使用功能不同时，其取费标准按()计算。
A.按主要使用功能的取费标准
B.按建筑面积比重大的计算
C.按费率高的计算
D.按费率低的计算
答案：A
3、施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入()。
A.现场管理费
B.现场经费
C.其他直接费
D.企业管理费
现场管理费包括：临时设施费和现场经费，属于建设工程直接费。
答案：A
4、材料预算价格包括()。
A.供应价格和2%采购及保管费
B.供应价格和%的采购及保管费
C.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和2%采购及保管费
D.市场价格(含实际发生的外埠、本市运杂费)和%采购及保管费
答案：C
5、工地材料人员的工资应属于()。
A.现场经费
B.企业管理费
C.其他人工费
D.材料费
答案：D 6、2001年《北京市建设工程预算定额》作为北京行政区域内编制()的依据。
A.招标标底
B.设计概算
C.估算指标
D.概算定额
答案：D
7、材料预算价格等于()。
A.(供应价×材料及保管费率)+市内运费
B.(供应价+市内运费)×采购及保管费率
C.供应价×(1+采购及保管费率)+市内运费
D.(供应价格+市内运费)×(1+采购及保管费率)
答案：B
8、现场经费中的工作人员的工资，不包括()。
A.行政人员工资
B.技术人员工资
C.材料人员工资
D.炊事员工资
答案：C 9、2001年预算定额人工费单价不包括()。
A.劳动保护费
B.现场工作人员工资
C.交通补助
D.养老保险和医疗保险
答案：B
10、凡定额内未注明单价的材料，基价中均不包括其价格，在编制预算时，应()。
A.应根据定额的用量，按市场价列入工程预算
B.应根据定额的用量，按定额编制预算价格列入工程预算
C.应根据实际的用量，按市场价列入工程预算
D.应根据实际的用量，按定额编制期预算价格列入工程预算
答案：A
1.建设工程项目按项目性质划分，可以分为()
A.新建项目
B.扩建项目
C.迁建项目
D.复建项目
E.改建项目
答案：ABCDE
2.建设工程合同根据付款方式，可以分为()
A.固定合同
B.总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
E.可调合同
答案：BCD
3.下列工程中，属于单位工程的是()
A.设备安装工程
B.玻璃幕墙工程
C.智能工程
D.土建工程
E.电梯工程
答案：AD
4.工程造价的计价特点是()
A.单件性计价
B.复杂性计价
C.多次性计价
D.按工程构成的分部组合计价
E.均衡性计价
答案：ACDE
5.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括()
A.企业管理费
B.人工费
C.措施费
D.材料费
E.施工机械使用费
答案：BDE
6.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，以下费用属于措施费的有()
A.临时设施费
B.二次搬运费
C.工具用具使用费
D.文明施工费
E.财产保险费
答案：ABD
7.规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。下面费用中()属于规费的项目。
A.税金
B.工会经费
C.危险作业意外伤害保险
D.住房公积金
E.工程排污费
答案：CDE
8.工程量清单由()组成。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.建设单位配合项目清单
工程量清单应由分部分项工程量清单、措
施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。
答案：ABC
9.设备购置费包括()
A.设备原价
B.设备国内运输费用
C.设备安装调试费
D.单台设备试运转费
E.设备采购保管费
F.装卸费
设备原价是指国产设备或进口设备的原价。设备运杂费系指设备原价中未包括的包装和包装材料费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费之和。
装运港船上交货的交货价——离岸价(FOB)
离岸价(FOB)，即在装运港船上交货的交货价。采用FOB交货价时，卖方承担的基本义务是在合同规定的转运港和装运期限内，将货物装入买方指派的船只，并及时通知买方。货物在越过船舷时，风险即由卖方转移至买方，买方要负责租船订舱、支付运费，并将船期、船名及时通知卖方。
还要了解到岸价CIF到岸价(CIF)，即包括海运费、运输保险费在内的装运港交货价。
进口设备抵岸价的构成
若进口设备采用离岸价(FOB)形式，则进口设备抵岸价的构成可概括为：
进口设备抵岸价=货价+国际运费+国际运输保险费+银行财务费+进口代理手续费+关税+
增值税+消费税
答案：ABE
10.建筑工程招标投标活动应当遵循()的原则，择优承包单位。
A.保密
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.公开
答案：BCDE
1.关于建设工程施工招标程序，在接受投标书之后，需要完成的工作有()。
A.制定评标办法
B.开标、评标、定标
C.宣布中标单位
D.协商合同主要条款
E.签定合同
答案：BCE
2.根据《建设工程工程量计价规范》的规定，预留金属于暂定金额，是业主为工程施工准备的一种备用金，主要考虑的因素有()。
A.物价上涨
B.工程量清单漏项
C.施工中发生的索赔
D.设计变更引起标准提高
E.清单计算有误增加的工程量。
答案：BCDE
3、下列方法中属于投资估算编制方法的有()
A.系数估算法
B.造价指标估算法
C.实物法
D.㎡造价指标估算法
答案：ABDE
4.按照定额的不同用途分类，可以把工程建设定额分为()
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.工期定额
E.机械台班定额
F.投资估算指标
答案：ABCF
预算定额中属于指导费的费用有()
A.税金
B.现场管理费
C.利润
D.企业管理费
答案：BCD
6.招标可以分为工程勘察设计招标、建设工程总承包招标、()、货物招标。
A.设备招标
B.工程施工招标
C.项目风险管理招标
D.监理招标
答案：BD
7.分部分项工程量清单应根据附录规定的统一()进行编制。
A.项目编码
B.项目名称
C.工程量计算规则
D.计量单位
E.施工工艺流程
F.质量验收标准
答案：ABCD
8.工程造价的计价特征有()。
A.单价性
B.批量性
C.多次性
D.一次性
E.组合性
答案：ACE
9.按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。
A.招标文件规定的计价方法
B.招标文件规定的评标方法
C.招标文件的其他有关条款
D.工程量清单单价组成分析
E.清单计价计日单价
答案：ACDE
10.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有()。
A.人民币升值
B.施工进度变化
C.施工图纸的变更
D.施工机械发生故障
E.施工现场条件变化
答案：BCD
1.建设项目竣工验收中，工程资料验收包括的
内容有()。
A.土质试验报告
B.设备试验报告
C.施工单位资质
D.设计概算资料
E.现行的施工质量验收规范
答案：ABCD
2.税金是指国家税法规定的应记入建筑安装工程造价内的营业税、()。
A.印花税
B.城市维护建设税
C.教育费附加
D.土地使用税
E.房产税
答案：BC
3.以下费用中，属于措施费的有()。
A.工具用具使用费
B.脚手架费
C.施工排水、降水费
D.联合试运转费
E.环境保护费
F.安全施工费
答案：BCE
4.建设工程承包合同签定的原则有()。
A.依法原则
B.严肃性与强制性原则
C.等价有偿原则
D.严密性原则
E.协作原则
答案：ABCDE
5.下列运费中属于材料费的有()。
A.材料二次运费
B.材料原料
C.材料运杂费
D.供电贴费
E.检验试验费
答案：BCE
6、下列项目中，属于建筑安装工程费用项目的有()。
A.直接费
B.设备购置费
C.利润
D.建设期利息
E.税金
答案：ACE
7、下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有()。
A.承包商为筹集资金而发生的各种费用支出
B.承包商工会经费
C.承包商的劳动保险费
D.建筑工程一切险的保险费
E.建设期贷款利息
答案：ABC
8、下列费用总，属于建筑安装工程间接费的有()。
A.企业管理费
B.工程监理费
C.建设单位管理费
D.住房公积金
E.勘察设计费
答案：AD
9、下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有()。
A.施工机械大修费
B.材料二次搬运费
C.生产工人退休工资
D.生产职工教育经费
E.生产工具、用具使用费
答案：BCDE
10、下列费用中能列入建筑安装工程直接工程费中的人工费有()。
A.生产工人劳动保护费
B.生产工人探亲假期的工资
C.生产工人退休工资
D.生产工人福利费
E.生产职工教育经费
答案：ABD
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(21)
1、标底编制的主要作用是()。
A.确定合同价格
B.评审投标人报价是否合理
C.指导投标人报价
D.控制施工图预算
标准答案:B
2、当采用可供选择的项目报价是，对于难以实现的规格，通常应该()。
A.将该规格价格压低
B.将该规格价格较大幅度提高
C.将该规格价格适当提高
D.不对该规格报价
标准答案:B
3、成本加酬金合同的主要缺点是()。
A.仅适用于工期短的项目
B.风险全部由承包人承担
C.发包人对工程总造价不易控制
D.承包人需要准确计算工程量
标准答案:C
4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是()。
A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同
B.该指令、通知经工程师认可后生效
C.工程师代表由发包人委派
D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知
标准答案:A
5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于()以内以书面形式通知工程师。
小时
小时
小时
小时
标准答案:C
6、当采购车辆时，比较常用的评标方法是()。
A.全寿命费用评标价法
B.综合评标价法
C.最低投标价法
D.百分评定法
标准答案:A
7、与我国的《施工合同文本》相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于()。
A.涉及工程进度控制的条款
B.涉及权利义务的条款
C.涉及费用管理的条款
D.涉及法规性的条款
标准答案:D
8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，下列描述中错误的是()。
A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式
B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会
C.如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会
合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端
标准答案:A
9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于()时，应确定新的费率或价格。
%
%
C.%
%
标准答案:D
10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于()原因导致的索赔。
A.第三方
B.当事人违约
C.工程师指令
D.合同缺陷
标准答案:C
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(22)
1、若工程师与承包商就索赔款额分歧较大，且通过谈判达不成共识的话，则()。
A.由发包人提出处理意见
B.提请仲裁或诉讼
C.工程师有权确定一个他认为合理的价格作为最终的处理意见报送业主并通知承包人
D.由有关部门调解
标准答案:C
2、在索赔报告的内容中，索赔能否成立的关键是()。
A.根据部分
B.总论部分
C.计算部分
D.证据部分
标准答案:A
3、在按月结算方式下，若合同工期在两个以上的工程，应()。
A.在年终进行盘点，办理结算
B.按工程形象进度办理结算
C.在竣工后一次性结算
D.按合同中约定的验收单元结算
标准答案:A
4、在进行工程进度款支付时，通常第一个步骤是()。
A.承包人提交已完工程量报告
B.承包人进行工程量测量与统计
C.工程师在现场检验工程量
D.工程师在现场核实工程量
标准答案:B
5、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告等资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，则()。
A.承包人应当向发包人交付工程
B.发包人要求交付工程的，承包人应当交付
C.承包人承担保管责任
D.发包人追究承包人的违约责任
标准答案:B
6、已知某项目月底计划工程量为200m3，计划单价为1000元/m3，实际完成工程量为220m3，实际单价为1200元/m3，则该项目月低投资偏差为()万元。
B.-
C.-2
标准答案:A
7、横道图反映的偏差主要是()。
A.累计偏差和局部偏差
B.绝对偏差和相对偏差
C.累计偏差和绝对偏差
D.局部偏差和相对偏差
标准答案:A
8、在下列引起投资偏差的事件中，需要作为纠偏主要对象的是()。
A.进度安排不当
B.人工费涨价
C.质量事故
D.投资规划不当
标准答案:D
9、发包人参与全部工程的竣工验收的阶段分为()。
A.预验收、正式验收和验收检验三个阶段
B.验收准备、正式验收和验收检验三个阶段
C.验收准备、预验收和正式验收三个阶段
D.验收准备、预验收和验收检验三个阶段
标准答案:C
10、在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源项目的是()。
A.待核销基建支出
B.待冲基建支出
C.应收生产单位投资借款
D.拨付所属投资借款
标准答案:B
1、对于非专利技术的计价，下列说法中正确的是()。
A.自创的非专利技术按自创的费用计入无
形资产价值
B.外购的非专利技术按照购买时的费用计入无形资产价值
C.外购的非专利技术按照市价计入无形资产价值
D.外购的非专利技术的估价往往通过能产生的收益用收益法进行估价
标准答案:D
2、因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，由()承担经济责任。
A.验收单位
B.发包人
C.供应单位
D.设计单位
标准答案:B
多选题
3、下列名称中与CIF含义一致的是()。
A.运费、保险费在内价
B.装运港船上交货价
C.到岸价
D.关税完税价格
E.货价、运费与保险费之和
标准答案:A、C、D、E
4、即可能包含在设备原价中，又可能包含在设备运杂费中的项目是()。
A.运费
B.装卸费
C.包装费
D.设备供销部门的手续费
E.采购与仓库保管费
标准答案:A、B、C
5、下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是()。
A.工程排污费
B.职工教育经费
C.危险作业意外伤害保险
D.差旅交通费
E.工程定额测定费
标准答案:A、C、E
6、土地征用及迁移补偿费的内容包括()。
A.安置补助费
B.征地动迁费
C.土地使用权出让金
D.耕地占用税
E.土地补偿费
标准答案:A、B、D、E
7、按照定额的专业性质划分，可以将工程建设定额划分为()。
A.全国通用定额
B.地区统一定额
C.行业通用定额
D.企业定额
E.专业专用定额
标准答案:A、C、E
8、在国家定价阶段，工程价格的主要表现形式包括()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.合同价
D.工程费用签证
E.竣工结算
标准答案:A、B、D、E
9、施工机械台班单价的主要内容包括()。
A.台班折旧费
B.台班大修理费
C.施工机械运杂费
D.人工费
E.养路费
标准答案:A、B、D、E
10、下列内容中属于措施项目中通用项目的是()。
A.垂直运输机械
B.二次搬运
C.现场施工围栏
D.脚手架
E.已完工程及设备保护
标准答案:B、D、E
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(24)
1、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，通常包括()。
A.实体项目费用
B.非实体项目费用
C.开办费用
D.其他费用
E.税金
标准答案:A、B、D、E
2、下列关于工程造价指数的说法中，正确的表述是()。
A.所有的工程造价指数都是总指数
B.工程造价指数中包含数量指标指数和质量指标指数
C.设备、工器具价格指数用综合指数的形式编制
D.建筑安装工程指数用加权调和平均数指数的形式编制，是拉氏综合指数的变形
E.建设项目或单项工程造价指数是质量指标指数
标准答案:C、E
3、关于建设项目可行性研究报告的内容，下列说法中正确的是()。
A.市场研究是可行性研究的前提和基础
B.市场研究是为了解决项目的可行性问题
C.技术研究是可行性研究的核心部分
D.效益研究解决项目经济上的合理性问题
E.项目的经济评价包括财务评价、国民经济评价和社会评价
标准答案:A、D
4、流动资金估算的方法主要有()。
A.成本计算估价法来源：考试大
B.分部组合估价法
C.分项详细估算法
D.定额估价法
E.扩大指标估算法
标准答案:C、E
5、关于固定资产投资贷款还本付息估算，下列说法中正确的是()。
A.贷款还本付息的主要资金来源是利润、折旧和摊销造价100分、更多资料等你下载
B.用于归还贷款的利润，一般应是提取了盈余公积金、公益金后的未分配利润
C.所有被用于归还贷款的折旧基金，应由未分配利润归还贷款后的余额垫回
D.固定资产折旧被提取以后作为折旧基金，专款专用，不得挪用
E.如果用规定的资金来源归还贷款的缺口较大，也可暂不提取盈余公积金、公益金
标准答案:B、C、E
6、投资收益率包括的指标有()。
A.投资回报率
B.投资利润率
C.投资利税率
D.自有资金利润率
E.资本金利润率
标准答案:B、C、E
7、工业厂房层数的选择应重点考虑()的要求。
A.建筑结构
B.边际造价系数
C.生产工艺
D.厂房展开面积
E.生产性质
标准答案:C、E
8、在功能评价时，比较各项功能的重要程度，常用的方法有()。
A.专家打分法
~1评分法
~4评分法
D.环比评分法
E.综合评分法
标准答案:B、C、D
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(25)
1、限额设计进行横向控制的内容包括()。
A.合理进行投资分配来源：考试大
B.对设计变更的严格控制
C.进行合理的责任分解
D.按设计阶段从前往后的顺序进行控制
E.建立健全奖惩制度
标准答案:C、E
2、建设工程施工招标标底编制的主要方法有()。
A.定额计价法
B.类比分析法
C.工程量清单计价法
D.指标计算法
E.加权平均法
标准答案:A、C
3、投标文件的技术性评审内容包括()。
A.分析报价构成的合理性
B.检验投标文件中是否加盖了印章
C.质量控制措施评估
D.环境污染的保护措施评估
E.关键工序评估
标准答案:C、D、E
4、因不可抗力时间导致的损失中应由发包人承担的是()。
A.运至施工场地待安装设备的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.工程所需清理、修复费用
D.第三方人员伤亡和财产损失
E.承包人人员伤亡
标准答案:A、C、D
5、设备、材料采购评标中，百分评定法的主要好处在于()。
A.客观公正
B.评标考虑因素全面
C.便于量化比较
D.简便易行
E.各投标人独立给分
标准答案:B、C、D
6、当发生索赔事件时，通常可索赔的费用包括()。
A.人工费
B.保函手续费
C.违约金
D.现场管理费
E.公司管理费
标准答案:A、B、D、E
7、通常情况下，缺陷责任期的长度可能是()。
A.六个月
B.十二个月
C.十八个月
D.二十四个月
E.三十六个月
标准答案:A、B、D
8、下列内容中属于无形资产的是()。
A.专利权
B.土地使用权
C.土地所有权
D.商誉
E.商标
标准答案:A、B、D
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(26)
1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(D)。
A.分部分项工程
B.单项工程
C.分项工程
D.单位工程
2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C)特点。
A.个别性
B.差异性来源：考试大
C.层次性
D.动态性
3.对工程量清单概念表述不正确的是(B)。
A.工程量清单是包括工程数量的明细清单
B.工程量清单也包括工程数量相应的单价
C.工程量清单由招标人提供
D.工程量清单是招标文件的组成部分
4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D)。
A.加强政府对工程造价的管理
B.企业自主报价，国家定额只作参考
C.实行工程量清单计价
D.建立以市场形成价格为主的价格机制
5.下列哪项费用属于静态投资(A)。
A.建筑安装工程费用
B.价差预备费
C.投资方向调节税
D.建设期贷款利息
6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D)。
A75%～95%来源：考试大
%～75%
%～50%
%～35%
7.(D)是控制工程造价最有效的手段。
A.采用先进技术
B.招标竞价
C.实施工程造价全过程控制
D.技术与经济相结合
8.工程造价咨询业的首要功能(A)。
A.服务功能
B.引导功能
C.联系功能
D.审核功能
9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则
上不少于(B)。
学时
学时
学时
学时
10.我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过(B)，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
%
%
%
%
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(27)
1.根据我省清单计价法的规定，(B)不属于措施项目费的内容。
A.环境保护费
B.低值易耗品摊销费
C.临时设施费
D.脚手架费
2.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。
%
%
%
%
3.我国进口设备采用最多的一种货价是(A)。
A.装运港船上交货价(FOB)
B.目的港船上交货价(FOS)
C.离岸价加运费(C &F)
D.到岸价(CIF)
4.某瓦工班组5人，砌.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是(D)。
/工日
/工日
5.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝㎜，其损耗率为.5%，则00㎡地面地砖消耗量为(B)。
块
块
块
块
6.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(C)费用中考虑。
A.分部分项工程费
B.零星工程项目费
C.预留金
D.措施项目费
7.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是(C)。
A.项目编码统一
B.项目名称统一
C.计价依据统一
D.工程量清单计算规则统一
8.采用工程量清单计价，规费计取的基数是(D)。
A.分部分项工程费
B.人工费
C.人工费+机械费
D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
9.分部分项工程量清单项目编码为0，该项目为(D)工程项目。
A.装饰装修工程
B.建筑工程
C.安装工程
D.市政工程
10.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用(D)。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.全面审查法
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(28)
1.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。
2.不平衡报价法又称(B)。
A.先盈后亏法
B.前重后轻法
C.突然降价法
D.增加建议法
3.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用(C)合同。
A.固定总价
B.固定单价
C.调值总价
D.成本加酬金
4.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额100万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在(B)天内进行核对审查并提出审查意见。
5.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的()，不高于合同全额的(C)。
%，0%
%，30%
%，30%
%，5%
6.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为100万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为5%，当累计结算工程款为(C)时，开始扣回备料款。
万元
万元
万元
万元
7.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该(D)。
A.按审价部门提出的价格调整
B.按发包人指定的价格调整
C.按设计部门提出的价格调整
D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
8.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后(C)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
9.实行工程量清单计价，(B)。
A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险
B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险
C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险
D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险
10.中标通知书发出后(B)天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。
天
天
天
D.三个月
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(29)
1.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(C)。
A.中标人报价最低
B.经评审的合理低价
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。
D.经评审的合理低价且不低于成本
2.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(D)撤销该合同。
A.建设行政主管部门
B.工商行政管理部门
C.合同管理部门
D.人民法院
3.施工合同文件正确的解释顺序是(C)。
A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单
C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单
D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用
条款
4.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。
A.承包人
B.发包人
C.承包人与发包人共同
D.承包人与发包人协商
5.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(D)。
A.以工程量清单中的工程量为准
B.以施工图中的工程量为准
C.以上面A、B两者的平均值为准
D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整
6.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(D)。
A.不低于工程价款0%，不高于工程价款60%
B.不低于工程价款40%，不高于工程价款70%
C.不低于工程价款40%，不高于工程价款80%
D.不低于工程价款60%，不高于工程价款90%
7.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是(A)。
A.违约方当事人客观上存在违约行为
B.违约方当事人主观上有过错
C.守约方当事人客观上存在损失
D.由合同当事人在法定范围内自行约定
8.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该(B)。
A.作为独立费列入主体工程工程量清单中
B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同
C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中
D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同
9.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的(C)预付安全防护、文明施工措施费。
%
%
%
%
10.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为(D)。
A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日
B.一类工2元/工日，二类工0元/工日，三类工27元/工日
C.一类工8元/工日，二类工4元/工日，三类工0元/工日
D.一类工40元/工日，二类工7元/工日，三类工4元/工日
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(30)
多项选择题
1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为(ACE)。
A.迁建项目
B.自筹资金
C.新建项目
D.中外合资
E.改建项目
2.工程造价的特殊职能表现在(ABCE)。
A.预测职能
B.控制职能
C.评价职能
D.监督职能
E.调控职能
3.清单计价法的分部分项工程费包括(ABC)。
A.人工费
B.材料费
C.机械费
D.措施项目费
E.规费
4.材料采购保管费包括(ACDE)。
A.采购费B场外运输费
C.工地保管费
D.仓储损耗
E.仓储费
5.清单计价法的施工机械费构成包括(ABCD)。
A.折旧费
B.大修理费
C.人工费
D.燃料动力费
E.管理费
6.承包人具有(ABC)情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A.将承包的建设工程非法转包的 B.将承包的建设工程违法分包的 C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的
D.超越资质等级承包的 E.工期延误的
7.工程建设定额具有(BCE)的特征。
A.计划性
B.科学性
C.系统性
D.强制性
E.时效性
8.施工定额的作用表现在(ACDE)。
A.是企业计划管理的依据
B.是企业提高劳动生产率的手段
C.是企业计算工人劳动报酬的依据
D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础
E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具
9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由(AD)组成的。
A.基本用工
B.人工幅度差
C.辅助用工
D.其他用工
E.超运距运费用工
10.工程量清单计价方法的作用是(ABCE)。
A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标
B.有利于将工程的 “质”与“量”紧密结合起来
C.有利于业主获得最合理的工程造价
D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控
E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(31)
1.《工程量清单计价规范》的特点是(ACDE)。
A.强制性
B.市场性
C.实用性
D.竞争性
E.通用性
2.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是(ABDE)。
A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据
B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算
C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据
D.编制建筑工程概算定额的依据
E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据
3.设计概算的主要作用可归纳为：(ABCD)。
A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
B.是控制施工图设计和施工图预算的依据
C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D.是考核建设项目投资效果的依据
E.是建设项目签订贷款合同的依据
4.按计价方式划分合同形式,一般分为:(ABE)。
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.风险包干合同
D.固定费率合同
E.单价合同
5.法律责任的类别包括(ACDE)。
A.行政法律责任
B.连带法律责任
C.刑事法律责任
D.民事法律责任
E.经济法律责任
6.合同法的基本原则是(ACDE)。
A.平等、自愿原则
B.权利与义务相统一的原则
C.遵守法律、维护社会公共利益的原则
D.公平、诚实信用原则
E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
7.《担保法》规定的担保方式有(BCDE)。
A.保函
B.抵押
C.保证
D.留置
E.定金
8.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括(ABCDE)。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B.工程造价管理机构的价格调整
C.经批准的设计变更
D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加
E.双方约定的其他因素
9.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为(ABCD)。
A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
B.施工合同估算价在00万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的
C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.总投资在2000万元人民币以上的 E.政府投资、融资金额在50万元以上的 10.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括(ACDE)。
A.现场安全文明施工措施
B.环境保护费
C.工程定额测定费
D.劳动保险费
E.税金
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(32)
判断题(共20题，每题1分，共20分)
1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。(是)
2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。(是)
3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。(否)
4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。(是)
5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额=1。(是)
6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。(是)
7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。(是)
8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。(否)
9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(是)
10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(是)判断题
1.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。(否)
2.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。(是)
3.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。(否)
4.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。(否)
5.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。(是)
6.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。(是)
7.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。(否)
8.开标后，任何投标人都不允许更改投标
书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。(否)
9.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。(是)
10.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。(否)2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案(33)
1、下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是()。
A.场外设施费用
B.施工管理现场人员的薪金
C.服务性建筑费
D.车辆费
标准答案:B
2、下列价格中不能作为国产设备原价的是()。
A.交货价
B.合同价
C.成本价
D.供应商报价
标准答案:C
3、在计算国产标准设备原价时，一般采用()。
A.不带有备件的原价
B.用定额估价法计算的原价
C.到岸价
D.带有备件的原价
标准答案:D
4、进口某设备，已知装运港船上交货价为
500万美元，国际运费率为%，运输保险费率为4%，关税税率为15%，增值税率为17%，消费税税率为10%，则该设备的关税完税价格为()万元。(1美元=元人民币)
标准答案:C
5、当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备()。
A.抵岸价
B.离岸价
C.到岸价
D.中间价
标准答案:A
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(34)
多项选择题：
1、“香蕉图”内所有活动都按最迟时间开始，[ ]
A、节约建设资金贷款利息是有不利的，B、低了项目按期竣工的保证率，C、节约建设资金贷款利息是有利的 D、提高了项目按期竣工的保证率，答案：B、C
分析：一般而言，所有活动都按最迟时间开始，对节约建设资金贷款利息是有利的，但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此必须合理地确定投资支出预算，达到既节约投资支出，又控制项目工期的目的
2、双代号时标网络计划中，[ ]就是关键线路。
A、自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现波形线的通路，B、线路上的各工作的最迟开始时间与最早开始时间是相等的，C、线路上的各工作的最迟完成时间与最早开始时间是相等的，D、线路上的各工作的最迟开始时间与最早完成时间是相等的，答案：A、B
分析：双代号时标网络计划中，自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现自由时差(波形线)的通路，就是关键线路。这是因为，如果某条线路自始至终都没有波形线，这条线路就不存在自由时差，也不存在总时差，它没有机动余地，当然就是关键线路。或者说，这条线路上的各工作的最迟开始时间与最早开始时间是相等的，这样的线路特征只有关键线路才具备。
分析：投资偏差公式与进度偏差公式不要混淆。
进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间
为了与投资偏差联系起来，进度偏差也可表示为：
进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资
3、常用的偏差分析方法有[ ](多选)
A、横道图法 B、表格法 C、曲线法 D、网
络图法
答案：A、B、C
分析：常用的偏差分析方法有横道图法、表格法、曲线法。
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(35)
1、某投资者购买了1000元的债券，期限3年，年利率10%，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是()元。
A、220
B、300
C、100
D、331
答案：D
分析：若该债券按单利计息，则3年后利息额为：I3=p、i、n=1000X10%X3=300(元);若该债券按复利计息，则3年后的利息额为I3=p[(1i)3–1]=1000x[(110%)3-1]=331(元)。
2、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10%。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还()。
A、万元
B、万元
C、万元
D、万元
答案：C
分析：第三年年初累计借款=30x(F/p，10%，2)30x(F/p，10%，l)=(万元)
每年等额还款额=(A/p，10%，3)=(万元)
3、现值系数与终值系数是()关系。
A、正比
B、倒数
C、对数
D、没关系
答案：B
分析：现值系数与终值系数是互为倒数。
4、某公司贷款1000万元，年复利率i=10%，试问5年后连本带利一次需支付()万元。
A、611
B、813
C、1611
D、1813
答案：C
分析：按F=p(F/p，i，n)=1000(F/p，10%，5)从附录中查出系数(F/p，10%，5)为，代入式中，即：F=1000×=1611(万元)
5、某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i=10%，试问现在需一次存款()万元。
A、
B、
C、
D、
答案：A
分析：由p=F(p/F，i，n)=1000(p/F，10%，5)，从附录中查出系数(p/F，10%，5)为，代入式中：
p=1000×=(万元)
6、在进行资金时间价值计算前，首先应了
解()几个概念。
A、现值
B、终值
C、年金
D、单利法
E、终值系数
答案：ABC
分析：有关资金时间价值计算的六个概念：利率(折现率)、计息次数、现值、终值、年金、等值。因此选ABC、7、在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为()。
A、财务现金流量
B、当前现金流量
C、国民经济效益费用流量
D、预计现金流量
E、已发生现金流量
答案：AC
分析：在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价。
8、现金流量图的作图方法中，在横轴上方的箭线表示()。
A、现金流出
B、现金流入
C、效益
D、费用
E、投资
答案：BC
分析：相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示效益;在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。
9、利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由()因素决定。
A、社会平均利润率
B、金融市场上借贷资本的供求情况
C、风险的大小
D、通货膨胀
E、借出资本的期限长短
答案：ABCDE
分析：利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：
(1)利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。
(2)在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。
(3)借出资本要承担一定的风险，而风险的大小也影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。
(4)通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。
(5)借出资本的期限长短
10、影响资金等值的因素有()。
A、金额的多少
B、年还款额
C、资金发生的时间
D、年金
E、利率的大小
答案：ACE
分析：影响资金等值的因素有三个：金额的多少、资金发生的时间、利率(或折现率)的大小。
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(36)
1、采用类似工程预算法编制拟建工程的设计概算，必须考虑类似工程与拟建工程之间存在的差别，通过各种差别的修正系数，求出拟建工程的概算造价。差异修正系数中包括[ ]。
A、设计对象与类似预算在结构上的差别修正系数
B、设计对象与类似预算的人工工资修正系数
C、设计对象与类似预算的材料费修正系数
D、设计对象与类似预算的机械使用费修正系数
E、设计对象与类似预算的间接费修正系数
答案：B、C、D、E
分析：A项的差异一般通过修正概算指标的方法加以修正。
2、施工图预算的编制依据有[ ]。
A、工程量清单
B、施工图纸及说明
C、定额及费用标准
D、工程合同或协议
E、建安工程费用定额
答案：B、C、D、E
分析：施工图预算的编制依据主要包括：
(1)施工图纸及说明书和标准图集;
(2)现行预算定额及单位估价表;
(3)施工组织设计及施工方案;
(4)人工、材料、机械台班预算价格及调价规定;
(5)建安工程费用定额;
(6)预算工作手册及有关工具书。2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案(37)
单项选择题：
1、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作[ ]
A、自由时差最小
B、与其紧后工作之间的时间间隔为零
C、持续时间最长
D、最早开始时间等于最迟开始时间
答案：D
分析：利用自由时差最小不能直接判断关键工作;当工作与其紧后工作之间的时 间间隔为零时，也不能直接判断该工作为关键工作，只有当该工作所在线路上相邻两项工 作之间的时间间隔全部为零时，才能判定该工作为关键工作;工作持续时间最长也不能说明该工作一定是关键工作，只有当该工作所在线路的总持续时间最长(在关键线路法中)时，才能判定该工作。工作最早弃始时间等于最迟开始时间，说明该工作的总时差为零，而总时差为零的工作必为关键工作
2、工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作[ ]。
A、最早完成时间的最小值
B、最早完成时间的最大值
C、最迟完成时间的最小值
D、最迟完成时间的最大值
答案：B
分析;只有当所有工作完成时，工程项目才算完工。故计算工期只能取所有结束工作最早完成时间的最大值。所有结束工作的最迟完成时间相等，且均等于工程网络计划的计划工期。计划工期可能等于计算工期，也可能不等于计算工期。
3、全部活动按最早开工时间开始和全部活动都按最迟必须开工时间开始的曲线所组成的是[ ]图。
A、S型曲线
B、网络图
C、香蕉图
D、进度图
答案;C
分析：S形曲线(投资计划值曲线)包括在由全部活动都按最早开工时间开始和全部活动都按最迟必须开工时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内，其中：一条 是所有活动按最迟开始时间开始的曲线，另一条是所有活动按最早开始时间开始的曲线。
4、工作总时差是指在[ ]的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作自由时差是指在最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，A、不影响后续工作
B、不影响其紧后工作
C、不影响总工期
D、不受紧后工作影响
答案：C
分析：工作总时差是指
在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
2011年造价员《基础知识》模拟试题与答案
(38)
1、为了在厚40mm的低碳钢上用碳弧气刨开10mm槽，这时宜采用的刨削电流是___。
A、100A
B、150A
C、380A
D、420A
2、第一册定额非直联式泵安装其重量计算方法是()
A、泵本体电动机和底座的重量
B、泵本体底座总重量
C、泵本体底座总重量，不包括电动机重量
3、第二册安装定额户外接地母线敷设子目中，已包括挖地沟土方，其土方量是()
A、/m
B、/m
C、/m
A、10KV以上
B、35KV以上
C、110KV及以上
5、XRM-312型号是()
A、动力配电箱
B、插座箱
C、照明配电箱
6、各种管道安装，均按设计管道中心线长度以延长米为计量单位，且()
A、不扣除阀门及各种管件所占长度
B、必须扣除阀门及各种管件所占长度
C、不扣除各种管件应扣除阀门
7、通风工程操作物高度距离楼地面()米以上的工程按人工费增加15%
A、5
B、6
C、8
8、通风工程按照通风方式一般可分为()形式
A、三种
B、四种
C、五种
9、第十册安装定额规定仪表配合工艺单体试车按工程人工工资的()计算
A、10%
B、12%
C、15%
10、第十一册安装定额金属结构安装其工程量凡属螺栓联接的按制作重量另加()计算
A、%
B、2%
C、%
答案：
造价员建设工程技术基础知识试题及答案3
北京市造价员岗位考核试题（土建专业）《岗位基础知识》 答题说明：
1、本考试为闭卷考试，满分100分，考试时间为90分钟。
2、应试人员答题前，务必将自己的姓名、准考证号用蓝色或黑色钢笔、签字笔按要求填写在试卷及答题卡的指定位置，并用2B铅笔按照填涂样例将与准考证号对应的选择涂黑。
3、用2B铅笔在答题卡上作答，未在规定的答题区域活超出答题区域作答均不计分。
4、试题、答题卡一律不得带出考场。
一、单项选择：（每题一分，共40分）请在机读卡上相应位置将张雀的选择用2B铅笔涂黑。1.下列不属于造价员不当的行为是(B)。P21 A、在从业过程中索贿、受贿、或牟取合同约定外不正当的利益 B、与当事人有利益关系是，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上的单位职业
D、涂改、伪造、倒卖、出借或者其他形式转让资格证书或从业印章 2.建设工程项目风险应对策略、不包含（B）P31 A、风险回避
B、风险识别
C、风险自留
D、风险转移
3、对于工期长、技术复杂、实施过程中不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为缩短工期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。适合采用（C）合同形式。P36 A、固定总价
B、可调总价
C、单价
D、成本加酬金
4、发包人累计扣留的质量保证金不得超过（A）。P39 A、结算价格的5%
B、结算合同价格的10% C、合同价格的5%
C、合同价格的10%
5、建设工程其他费用不包括（C）。P47 A、固定资产其他费用
B、无形资产费用
C、涨价预备费
D、其他资产费用
6、在进口设备的交货方式中，对买方最有利。而对卖方最不利的是（B).P53 A、内陆交货类
B、目的交货类
C、装运港交货类
D、装运港船交货类
7、工程造价的层次性特点表现在（B）。P45 A、建设周期性长，资金的时间价值突出
B、一个建设项目往往包含多个单项工程，一个单项工程又由多个单项工程组成的。与此相适应，工程造价也由三个层次相对应，及建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价 C、竣工结算后才能确定工程造价
D、任何一项建设工程从决策到竣工交付使用，都有一个较长的建设期
8、预算定额的编制原则是简明适用的原则和（C）P63 A、社会先进水平原则
B、社会落后水平原则
C、社会平均水平原则
D、企业可以自主确定消耗水平
9、工人工作时间包含定额时间和非定额时间，其中非定额时间包含违反劳动纪律的损失时间、多余和偶然工作时间（A）。P67 A、施工本身造成的停工时间 B、不可避免的中断时间 C、休息时间
D、准备与结束工作时间
10.预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班。按限行规定，每个工作台班按机械工作（C）小时计算。A、4 B、6 C、8 D、12 11.在可行性阶段研究，投资估算精度要求高，需采用相对详细投资估算方法，即（D）P83 A、混合法
B、生产能力指数法 C、比例估算法 D、指标估算法
12.对于承包商来讲，施工图预算的作用在于根据施工图预算进行施工准备和工程分包、（B）P87 A、根据施工图预算修正建设投资 B、根据施工图预算拟定降低成本措施 C、根据施工图预算拨付和结算工程价款 D、根据施工图预算进行投资控制
13.审查施工图预算的方法中，(A)的优点是全面、细致、经审查的施工图预算差错比较少，质量比较高；缺点是工作量大P89 A、全面审查法 B、标准预算审查法 C、分组计算审查法 D、对比审查法
14.邀请招标时，业主应当向（A）家以上具备承担施工招标项目的能力，资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。P92 A、3 B、7 C、9 D、5 15.关于招标控制价下列说法错误的是（C）P97 A、国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价
B、当招标控制价超过批准的概算是，招标人应将其报原概算审批部门审批
C、招标控制价应按照清单计价规范的规定编制，根据招标人的资金状况可适度调整
D、工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价 16.《中华人民共和国招投标法》规定：经过招标、评标、决标后，自中标通知书发出之日(B)日内，招标人与中标人因根据招投标文件订立书面合同。P100 A、7 B、30 C、28 D、15 17.由于工程变更常常会引起工程造价和工期的变化，为了有效控制造价，发承包双方无论哪一方提出工程变更，均需由（C）确定并签发工程变更指令。P103 A、造价咨询单位 B、总承包单位 C、工程师
D、专业分包单位
18.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，当工程变更导致该清单工程项目的数量发生变化，且工程量偏差超过（C）时，按项目单位应按规定调整。P104 A、5% B、10% C、15% D、20% 19.下列有段工程变更程序的说法错误的是（A）P103 A、工程变更超过原设计标准或批准的建设规模是，发包人负责审批，并由原设计单位提供变更的相应图纸的说明
B、发包人需对原工程设计进行变更时，发包人应不迟于工程变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知
C、施工过程中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
D、承包人在施工中承包人在施工中提出合理化建议涉及设计图纸和施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用、须经工程师的同意
20.需要做防潮处理的地下室砖墙砌筑时应选用（A）
A、水泥砂浆
B、石灰砂浆
C、混合砂浆
D、石灰膏
21、发包人在接到承包人返还工程质量保证金申请并核实后，应当将建设工程质量保证金返还承包人的期限是（B）天。P113 A、7
B、14
C、21
D、28 22.某工程购买钢筋1000吨，原价为3000/吨，运杂费100/吨,运输损耗为%采购保管费率为2%则钢筋的单价为（）元/吨。
A、
B、
C、
D、 23.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，在建设工程招投标活动中，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（C）。A、开始发放招标文件之日
B、投标人提交投标文件之日
C、投标人提交投标文件截止之日
D、停止发放招标文件之日
24.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的（B）。P139 A、5% B、10%
C、15%
D、20% 25.根据《北京市建设工程造价管理暂行规定》，下列关于工程造价的编制与管理说法错误的是（A）P153 A．建设工程造价必须委托具有相应资质的造价咨询企业编制 B、复核和审查工程造价成果文件的人员应当为注册造价工程师
C、工程造价的编制、审核单位和注册造价工程师、造价员对其编制和审核的工程造价成果文件承担相应的法律责任
D、造价咨询企业你按照规定向住房和城乡建设部与市住房城乡建设委报送统计报表与经营业绩等相关资料
26.承包人应当按照合同约定期限向发包人提交竣工结算文件，合同没有约定承包人提交竣工结算文件期限的，按《北京市建设工程造价管理暂行规定》，其期限为工程竣工验收合格之日起的（B）天内。P155
A、21
B、28
C、30
D、45 27.发承包双方签订了一份合同工期为300天的建设工程施工合同，但施工合同中未明确约定安全文明施工费的预付方式。根据《北京市建设工程造价管理暂行规定》，下列关于发包人预付安全文明施工费比例正确的是（C）。P155
A、应不低于安全文明施工费总额的30% B、应不低于安全文明施工费总额的40%
C、应不低于安全文明施工费总额的50% D、应不低于安全文明施工费总额的60% 28.根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包管理暂行办法》，下列选项中可以在劳务分包合同中规定的内容是（A）。P159
A、低值易耗材料由劳务分包企业采购
B、大型机械租赁
C、周转性材料租赁
D、主要材料采购 29.属于周转性材料的是（A）。P161 A、模板
B、混凝土
C、钢筋
D、灰砂砖 30.《关于调整安全文明施工费的通知》（京建发[2014]101）中关于安全文明施工费记取的有关规定的说法错误的是（C）P115 A、2014年4月1日（含4月1日）以后进入招标程序或依法签订施工合同的工程，执行京建发【2014】101号文件中的费率标准
B、2014年4月1日以前已经进入招标程序或一依法已签订施工合同的工程，发承包双方依据工程实施标准化方案进行相应调整，并及时签订补充协议约定其调整原则和方法
C、2014年4月1日以前已经完工未办理结算的工程，执行京建发【2014】101号文件中的费率标准
D、2014年4月1日以前已经完工并已办玩竣工结算的工程，仍执行原费率标准。31.根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标【2013】44）规定，下列费用项目中不应计入建筑安装工程费用的材料费中的是（A）。P119 A、材料一般鉴定检查费
B、运杂费
C、运输损耗费
D、采购及保管费 32.招标控制价应按照清单计价规范的规定编制，（C）。P180 A、可以上调
B、可以下浮
C、不应上调或下浮
D、可在±3%内浮动 33.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，编制招标工程量清单时，应以（A）为单位进行编制。P178 A、单位或单项工程
B、分部分项工程
C、分部工程
D、分项工程 34.《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB-2013）中的门窗（厨窗除外）按（）编制项目。
A、制作、安装
B、成品
C、框制作、扇制作
D、框制作、扇制作、安装
35.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，招标控制价的综合单价中的应包括（A）P180 A、招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及费用 B、施工期间发生的材料价格风险 C、施工期间发生的机械设备风险 D、施工期间发生的施工技术风险
36.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，编制招标控制价时，其暂列金额一般可按（B）。P180 A、分部分项工程费的10%~15%计算
B、招标工程量清单中列出的金额填写
C．工程造价的5%计算 D、分部分项工程费的8%计算 37.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于（D）时，应当责成招标人改正。P98、P181 A、±5% B、±2% C、±4%
D、±3% 38.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，投标人的投标报价高于招标控制价的应予（B）。P181 A、拒绝
B、废标
C、修改
D、调整 39.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，投标报价中未填写单价和合价的项目，竣工结算时此项目（B）。P182 A、可以重新组价予以调整
B、不得重新组价予以调整
C、可以按照定额计价
D、不得按照定额计价 40.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，合同预定不得违背招标、投标文件中关于（D）的实质性内容。P182 A、工期
B、造价
C、质量
D工期、造价、质量
二．多项选择题（每题分，共30分）请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。错选或多选均不得分，少选且选项正确得部分分。41.竣工验收的准备工作包括（BCD)。P108 A，签订保修合同。
B，整理技术资料。
C，绘制竣工图。
D，编制竣工结算。42.关于建设工程施工专业分包合同的竣工验收，以下说法正确的是(BC)。P42 A、专业分包工程具备竣工验收条件时，分包人可直接提请发包人进行竣工验收
B、如果分包工程属于主合同规定的分部移交工程，则在分包人与承包人进行相关的检查和检验后，提请发包人按主合同规定的程序进行竣工验收 C、验收合格，竣工日期为发包人提交竣工验收报告之日
D、竣工验收发现存在质量缺陷需要修理，改正的，竣工时间仍为分包人提交竣工验收报告之日
43.下列施工机械费用中，应计入施工机械台班单价的是（BCD）。P49 A、大型机械安拆费及进出场费
B、折旧费
C、大修理费
D经常修理费 44.工程建设定额按反映的生产要素消耗内容分类可以分为(BD).P60 A、补充定额
B、劳动金额
C、企业定额
D、材料消耗定额 45.工程定额计价法中，定额综合单价包括人工费、材料费、机械费、（BCD）。P57 A、税金
B、利润
C、风险费用
D、企业管理费 46.关于设计概算，下列说法正确的是（ABD）。P84 A、设计概算是设计阶段（包括初步设计、技术设计、施工图设计）对工程项目投资额度的概略计算
B、设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、投产试运行到竣工验收等的全部建设投资
C、设计概算是由建设单位编制的
D、设计概算是设计文件的重要组成部分、初步设计阶段必须编制初步设计概算，技术设计阶段编制修正概算，施工图设计阶段以前没有编制概算的项目，要编制施工图概算 47.决策阶段影响工程造价的主要因素有（ABD）P79 A、项目建设规模
B、建设地区及建设地点
C、施工流水段划分
D、环境保护措施 48.施工投标的准备包括（ABC）P99 A、研究招标文件
B、制定施工方案
C、检查投标环境
D、编制投标清单
49.《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内、下列工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料的采购，必须进行招标（ABD）。P91 A、大型基础设施、公用事业等社会公益、公共安全的项目 B、全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目 C、使用私有企业融资的项目
D、使用社会团体捐助资金的项目
50.在建设工程项目实施过程中，由于种种原因，常常会发生工程变更，下列说法中属于工程变更产生原因的有（BCD)。P103 A、由于施工机械损坏，引起停工和工期拖延 B、由于现场施工环境发生了变化
C、由于设计上的错误，必须对图纸做出修改 D、发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延
51.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。一般过程是（）。A、分析提出的工程变更对项目结构的影响 B、分析提出的工程变更对项目目标的影响 C、分析有关的合同条款和会议、通信记录
D、初步确定处理工程变更所需的费用、时间范围和质量要求 52.根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44)规定，以下关于企业管理费用中包括的检验试验费的说法正确的是（ABC）P120。
A、是指施工企业按照有关标准规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用
B、包括自设实验室进行试验所耗用的材料等费用 C、不包括新结构、新材料的试验费、对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用、建设单位委托检测机构进行检测的费用，对于此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支
D、包括对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格时所发生的检测费用
53.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，下列情形中可以不进行招标的是（BCD）。P133 A、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 B、需要采用不可替代的专利或者专有技术 C、采购人依法能够自行建设、生产或者提供
D、需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
54.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，下列哪些行为属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人（ABC）。P135 A、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关
B、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D、招标人在国务院发展改革部门依法指定的媒介上发布招标项目的资格预审公告和招标公告
55.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，下列说法正确的是（AB）。P134 A、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出
B、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C、招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场 D、投标保证金有效期应长与投标有效期30日 56.《关于调整安全文明施工费的通知》（京建发【2014】101）中，安全文明施工费费率标准不包括的内容有（ABC）。P115 A、建筑垃圾消纳费
B、编制深基坑专项方案并进行专家论证发生的费用
C、根据财企【2012】16号文件第十九条的规定，施工现场防毒防台风、防爆等完善、改造和维护安全防护设施设备支出 D、工程防尘洒水费用
57.【建设工程工程量计价规范】（GB--2013）规定，建设工程发承包及实施阶段的工程造价应有（）组成。
A．分部分项工程费
B.措施项目费和其他项目费
C.规费和税金
D.利润
58.《建设工程工程量清单计价规范》(GB-2013)规定，由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担(ABD)。P178 A、国家法律、法规、规章和政策发生变化
B、省级或行盐主管部门发布的人工货调整，但承包入对人工费或人工单价的报价高于发布的除外
C、市场物价波动
D、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整
59.《建设工程工程量清单计价规范》(GB-2013)规定，招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为（ABC）的依据之一。P178 A、编制招标控制价
B、编制投标报价 C、计算或调整工程量
D、施工组织设计 60.《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013)规定，其他项目清单应按照下列内容列项（CD)。P179 A、规费
B、税盘
C、皙列金额和暂估价
D、计日工和总承包服务费
三、判断题：（每题1分，共30分）正确的选择“A”，精误的选择“B”，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。
(A)61．除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前,施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工需许可证。·P1(A)62．建设工程项目成本管理是承包方的任务，包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核六个环节．缚个环节之间存在着相互联系和相互作用的关系。P27(A)63．EPC承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。P40（）64．因发包人的原因致使工程中途停建、缀建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
(B)65．工伤保险费是安全文明施工费的一部分。P50P51(A)66．工程造价据有大额性、单个性、动态性、层次性、阶段性的特点。P45(B)67．强调限额设计就是追求节约资金。P46(A)68．我国现行的工程造价计价方法有两种：工程定额计价法和工程量清单计价法。P57(A)69．影响工程造价的主要因素有两个，即单位价格和实物数量。P57(A)70．项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规模、规划起参考作用。P82(A)71．建筑工程单位工程设计概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。P85P86(A)72．任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。P91(B)73．招标代理机构与行政机关和国家机关可存在隶属关系或其他利益关系。P92(B)74．承包人在施工中未经工程师同意擅自更改或换用原材料、设备，承包人承担由此发生的费用、并赔偿发包人的有关损失，但延误的工期予以顺延。
(A)75．在工程进度款结算过程中，对承包人超出图纸设计（含设计变更)范围或因承包商原因造成返工的工程量，监理（业主）不与计量。P106(A)76．建设项目的竣工决算由总承包单位负责编制。P107(B)77．2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》中已包括了二次搬运费、已完工程及设备保护费，发生时不得重复计算。P147(A)78．根据“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定(京建法【2013】7）的规定，基准价应以北京工程造价信息中的市场信息价格为依据确定。造价信息价格有上、下限的，以平均值为准；造价信息缺项时，应以发包人、承包人共同确定的市场价格为依据确定。P148(A)79．2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》企业管理费中的职工教育经费中已包括一线生产工人教育培训费，在编制招标控制价或标底、投标报价、工程结算时不得重复计算。P149(A)80．根据《北京市建设工程造价管理暂行规定》，建设工程计价应当遵循合法、公平、科学、诚信的原则。P152(B)81．根据《北京市建设工程造价管理暂行规定》，招标控制价应当在招标时公布，公布的内容包括单位工程的分部分项工程、措施项目、规费、税金的合价。P154(A)82．《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。P134(A)83．《中华人民共和国招标投标法实施条例》，规定招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。P134(A)84．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）适用于建设工程工程量清单计价活动。P176(B)85．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性有受委托编制招标工程量清单的造价咨询企业负责。P178(A)86．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，投标报价不得低于成本。P181(B)87．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，实行工程量清单家家的工程，必须采用单价合同，不得采用总价合同。P182(A)88．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，采用单价合同计价的工程量必须一承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。P183(A)89．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定，计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围内的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。P186(B)90．《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）规定：投标报价的工程量清单可与招标工程量清单不一致。P181
造价员建设工程技术基础知识试题及答案3篇(年建设工程造价员考试试题及答案)相关文章：
★ 信息技术2.0数学教研组研修工作计划12篇(基于教育信息化2.0的教师研修计划数学)