工程管理合同4篇(建设工程管理合同)

时间:2023-02-08 01:22:01 合同

  下面是范文网小编整理的工程管理合同4篇(建设工程管理合同),供大家参阅。

工程管理合同4篇(建设工程管理合同)

工程管理合同1

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  乙方:北京蓝卫通科技有限公司

  第一条 总则

  为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。

  第二条 工程名称

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第三条 工程项目及技术服务内容

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第四条 工程工期

  乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。

  第五条 双方权利和义务

  甲方权利和义务:

  1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。

  2 负责制定工程计划及组织协调工作。

  3 负责待调试站点管理协调工作。

  4 全权委托乙方承担调试任务。

  5 按时向乙方支付技术服务工程款。

  乙方权利和义务:

  1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。

  3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,

  处理好与甲方及用户的关系。

  5 乙方保证小站的正常接收和发射。

  第六条 卫星远端站工程技术服务费

  湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元

  第七条 付款方式

  甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票

  第八条 合同生效

  本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。

  本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  授权代表:

  日期:

工程管理合同2

  甲方:

  乙方:

  身份证:

  住址:

  经甲乙双方友好协商,双方本着诚挚合作,互利互惠,团结协作的原则,互相共赢的方式达成共识就跟公司动车车站和各装修工程。为了确保工程顺利进行,经双方协商,就合作工程管理达成以下协议,双方共同遵守执行,清、双包工程着协议条款:

  第一条 总则

  1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程具有约束力。

  1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

  1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  1.4工程项目依据国家、行业、地方标准以及甲方的各项规章制度和要求必须建立工程项目的各项管理制度、质量、环境与安全保证体系,且必须服从甲方各职能部室的管理、监督、检查。

  1.5乙方与甲方合作期间的合作内容、合作事项不得超越本协议所赋予乙方的权限,乙方享有甲方在本协议中赋予乙方的权利,并承担责任与义务。

  第二条 工程项目的安排及费用

  2.1.工程款必须进公司账户。由财务收到工程款后即向甲、乙双方告知,并由甲、乙双方共同协商各工程的付款计划,再下达财务支付。

  2.2.甲、乙双方动用每一笔资金,必须在申请单栏目内签字生效,由会计支付。

  2.3.所有报价必须由甲、乙双方协商达成。双方有权利、义务知晓并执行。无任何提留或任何借口着提成。

  2.4.所有班组和外包工,必须由双方共同商量再订立施工合同,并遵守执行。

  第三条 乙方职责

  3.1乙方负责承接工程。由甲方委托乙方鉴定工程总合同,并由乙方按总合同的约定,催付工程进度款到本公司账户上。

  3.2协调工程上业主的项目经理和工程所用材料的进场日期、堆放地点。

  3.3 乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、质量、安全等承担全部经济及法律责任。

  第四条 甲方职责

  4.1甲方负责提供有效的营业执照等及资质证明文件。

  4.2甲方责任和义务,积极配合乙方各投标工作,负责各工程施工选用,施工合同的鉴定,财务支付款项。

  4.3甲方同意并无条件参照执行总合同的约束和奖罚制度。

  4.4本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:(签字)

  委托代理人:(签字)

  年月日

  年月日

工程管理合同3

  兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。  

  一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。

  二、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8:00-12:00,下午14:00一18:00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。

  三、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。

  四、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。

  五、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。

  六、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。

  七、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃易爆物品旁吸烟。

  八、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。

  九、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。

  十、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。

  十一、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。

  十二、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。

  十三、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。

  十四、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。

  甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________

  负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程管理合同4

  发包人:

  承包人:

  合同协议书

  发包人(全称): 

  承包人(全称): 

  根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1. 工程名称:  。

  2. 工程地点:  。

  3. 工程立项批准文号:  。

  4. 资金来源:  。

  5. 工程内容:  。

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

  6. 工程承包范围:

    。

  二、合同工期

  计划开工日期:年月日。

  计划竣工日期:年月日。

  工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量符合标准。

  四、签约合同价

  工程合同价实行的是单价包干制(即结算单价为县审计和财政审定的综合单价乘以(1-下浮系数),合同价=(招标控制价 元-安全文明施工费 元-建安劳保费 元)×(1-下浮系数)+ 安全文明施工费 元+建安劳保费 元。

  签约合同价为:

  人民币(大写) (¥ 元);

  五、项目经理

  承包人项目经理:  。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)已标价工程量清单或预算书;

  (7)图纸;

  (8)其他合同文件。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间

  本合同于 年 月 日签订。

  十、签订地点

  本合同在 签订。

  十一、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

  本合同自 生效。

  十三、合同份数

  本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。

  发包人: (公章) 承包人: (公章)

  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

  (签字) (签字)

  组织机构代码:  组织机构代码: 

  地 址:  地 址:  

  邮政编码:   邮政编码:

  法定代表人:  法定代表人: 

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真: 

  电子信箱: 电子信箱:

  开户银行: 开户银行:

  账 号:  账 号:

  专用合同条款

  1. 一般约定

  1.1 词语定义

  1.1.1 合同

  1.1.1.10 其他合同文件包括:

  。

  1.1.2 合同当事人及其他相关方

  1.1.2.4 监理人:

  名 称:   ;

  资质类别和等级:   ;

  联系电话:  ;

  电子信箱: ;

  通信地址:  。

  1.1.2.5 设计人:

  名 称:   ;

  资质类别和等级:   ;

  联系电话:   ;

  电子信箱:   ;

  通信地址:  。

  1.1.3 工程和设备

  1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:

   。

  1.1.3.9 永久占地包括:    。

  1.1.3.10 临时占地包括:   。

  1.3 法律

  适用于合同的其他规范性文件:现行的国家法律和行政法规,工程所在地政府的有关法规和规章。

  1.4 标准和规范

  1.4.1 适用于工程的标准规范包括:现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

  1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 

   ;

  发包人提供国外标准、规范的份数: ;

  发包人提供国外标准、规范的名称: 。

  1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:

   。

  1.5 合同文件的优先顺序

  合同文件组成及优先顺序为:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5) ;

  (6) ;

  (7) ;

  (8) 。

  (9)《建设工程工程量清单计价规范(GB5050-20__)》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范(GB5854~50862-20__)》及其广西实施细则。

  说明:(5)、(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

  1.6 图纸和承包人文件

  1.6.1 图纸的提供

  发包人向承包人提供图纸的期限: ;

  发包人向承包人提供图纸的数量:套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担;

  发包人向承包人提供图纸的内容: 。

  1.6.4 承包人文件

  需要由承包人提供的文件,包括: ;

  承包人提供的文件的期限为:     ;

  承包人提供的文件的数量为: ;

  承包人提供的文件的形式为:    ;

  发包人审批承包人文件的期限:    。

  1.6.5 现场图纸准备

  关于现场图纸准备的约定:    。

  1.7 联络

  1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

  1.7.2 发包人接收文件的地点:   ;

  发包人指定的接收人为:    。

  承包人接收文件的地点:  ;

  承包人指定的接收人为:  。

  监理人接收文件的地点:   ;

  监理人指定的接收人为:   。

  1.10 交通运输

  1.10.1 出入现场的权利

  关于出入现场的权利的约定:  。

  1.10.3 场内交通

  关于场外交通和场内交通的边界的约定: 。

  关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:      。

  1.10.4 超大件和超重件的运输

  运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

  1.11 知识产权

  1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:     。

  关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 。

  1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 。

  关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 。

  1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:

   。

  1.13工程量清单错误的修正

  除专用合同条款另有约定外,发包人提供的工程量清单,应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:

  (1)工程量清单存在缺项、漏项的;

  (2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;

  (3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

  2. 发包人

  2.2 发包人代表

  发包人代表:

  姓 名:   ;

  身份证号:   ;

  职 务:  ;

  联系电话:    ;

  电子信箱:    ;

  通信地址:  。

  发包人对发包人代表的授权范围如下: 。

  2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

  2.4.1 提供施工现场

  关于发包人移交施工现场的期限要求:    。

  2.4.2 提供施工条件

  关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 。

  2.5发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

  (l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:于开工前7天。

  * (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电,承包人必须自行解决施工用电,费用自理。

  (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已开通。

  * (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:由承包人现场勘测,费用自理。

  (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 由承包人负责办理。

  (6)水准点与座标控制点交验要求: 于开工前3日内现场交验,双方做好签认工作。

  (7)图纸会审和设计交底时间: 于开工前7天。

  * (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 由发包人协调,相应费用由承包人承担。

  (9)双方约定发包人应做的其他工作: 无 。

  * 发包人委托承包人办理的工作: 承包人自行完善“三通一平”工作并承担相关费用 。

  2.6 资金来源证明及支付担保

  发包人提供资金来源证明的期限要求: 。

  发包人是否提供支付担保:  。

  发包人提供支付担保的形式: 。

  发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

  3. 承包人

  3.1 承包人的一般义务

  承包人提交的竣工资料的内容 由承包人提供 。

  承包人需要提交的竣工资料套数: 。

  承包人提交的竣工资料的费用承担: 。

  承包人提交的竣工资料移交时间: 。

  承包人提交的竣工资料形式要求: 。

  承包人应履行的其他义务:

  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 待定。

  (2)应提供计划、报表的名称及完成时问: 每月25日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。

  ﹡(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。

  (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:

  * (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:因施工需要,经发包人批准,由承包人办理和负责费用。

  (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 按通用条款执行。

  ﹡(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人施工时应探明并负责保护且承担费用,施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物,所发生费用由承包人承担。

  ﹡(8)施工场地清洁卫生的要求:由于施工造成的环境污染,其责任和费用均由承包人承担。

  (9)双方约定承包人应做的其他工作:

  1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作,相关费用由承包人承担。

  2)承包人生活设施及施工场地,应自费配备消防设备,防止火灾发生。

  3)承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。

  4) 取土场及弃土场由承包人自行解决,但不得违反相关管理规定,并承担相关费用。

  5)经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

  6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。

  7)承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。

  3.2 项目经理

  3.2.1 项目经理:

  姓 名:   ;

  身份证号:   ;

  建造师执业资格等级:  ;

  建造师注册证书号: ;

  建造师执业印章号: ;

  安全生产考核合格证书号: ;

  广西建筑市场诚信卡卡号: ;

  联系电话:   ;

  电子信箱:  ;

  通信地址:  ;

  承包人对项目经理的授权范围如下: 。

  关于项目经理每月在施工现场的时间要求:   。

  承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:

     。

  项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金 元/日(人民币) 。

  3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管﹝20__﹞17号和桂建管﹝20__﹞25号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 元/人?次(人民币)。

  3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 元/人?次(人民币)。

  3.3 承包人人员

  3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告(格式见合同附件3)的期限:

   。

  3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:因承包人主要施工管理人员不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准:技术负责人 元/人?次(人民币);专业工程师 元/人?次(人民币)。

  3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 。

  3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处 元/人?次(人民币)违约金。

  承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币)。

  3.5 分包

  本工程不允许分包。

  3.5.1 承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:

  3.5.2个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

  3.5.3几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

  3.5.4 就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

  3.5.5承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施,并对承包人处予违约处罚金,违约处罚金金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。

  3.6 工程照管与成品、半成品保护

  承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 。

  3.7 履约保证金

  承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人在收到中标通知书后,须在 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 %的履约担保(格式见合同附件5)。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 (竣工证明材料名称)之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有“变更工程竣工日期的,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

  工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内,发包人支付履约保证金的50%;承包人向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后,可向发包人申请退还剩余履约保证金,发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,将履约保证金的余额退还给承包人(无息)。

  承包人在中标后7个工作日内,按 (各市住房城乡建设行政主管部门规定)规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

  低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内,发包人一次性退还给承包人(无息)。

  4. 监理人

  4.1 监理人的一般规定

  关于监理人的监理内容: 。

  关于监理人的监理权限: 。

  关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:

  。

  4.2 监理人员

  总监理工程师:

  姓 名:  ;

  职 务:  ;

  监理工程师执业资格证书号: ;

  广西建筑市场诚信卡卡号: ;

  联系电话:  ;

  电子信箱:  ;

  通信地址:  ;

  关于监理人的其他约定:  。

  4.4 商定或确定

  在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

  (1) ;

  (2) ;

  (3) 。

  5. 工程质量

  5.1 质量要求

  5.1.1 特殊质量标准和要求: 合格 。

  关于工程奖项的约定: 。

  5.3 隐蔽工程检查

  5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

  5.3.3工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作(不得以任何理由改期),如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场或到现场后不签证(有非承包方人员证明),承包人可自行隐蔽继续施工,后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时,工程师可另订时间验收,承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

  监理人不能按时进行检查时,应提前 小时提交书面延期要求。

  关于延期最长不得超过: 小时。

  6. 安全文明施工与环境保护

  6.1 安全文明施工

  6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 。

  关于安全文明施工奖项的约定: 。

  6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。

  关于编制施工场地治安管理计划的约定: 。

  6.1.5 文明施工

  合同当事人对文明施工的要求:

  。

  6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费 元,使用要求:专款专用。具体按桂建质[20__]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和南建质安[20__]22号文《关于印发<南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定>的通知》要求执行。

  (3)支付约定: 。

  6.3 环境保护

  因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。

  经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。

  7. 工期和进度

  7.1 施工组织设计

  7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 。

  7.1.2 施工组织设计的提交和修改

  承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 。

  发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 。

  7.2 施工进度计划

  7.2.2 施工进度计划的修订

  发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 。

  7.3 开工

  7.3.1 开工准备

  关于承包人提交工程开工报审表的期限: 。

  关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。

  关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。

  7.3.2 开工通知

  因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

  7.4 测量放线

  7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:

  。

  7.5 工期延误

  7.5.1 因发包人原因导致工期延误

  (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形: 。

  7.5.2 因承包人原因导致工期延误

  双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: 。

  因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四 ),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

  因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价的5 %。

  7.5.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延,即工期相应变化,质量要求不变。

  7.5.4承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

  7.5.5承包人不能按照约定的时间进度完成相应工程量的,甲方有权向县人民政府申请终止合同。经同意并履行有关法定程序终止合同后,工程款按照实际完成工程量计算,同时按比例扣除履约金。

  7.6 不利物质条件

  不利物质条件的其他情形和有关约定: 。

  7.7 异常恶劣的气候条件

  发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

  (1) ;

  (2) ;

  (3) 。

  7.9 提前竣工

  7.9.2提前竣工(赶工)增加费的计算方法: 。

  8. 材料与设备

  8.2 承包人采购材料与工程设备

  本工程由承包人自行采购的工程材料和设备(政府集中采购的除外),采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

  除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。

  8.4 材料与工程设备的保管与使用

  8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 。

  8.6 样品

  8.6.1 样品的报送与封存

  需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

  8.8 施工设备和临时设施

  8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

  除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

  关于修建临时设施费用承担的约定:

  ①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。

  ②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。

  ③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。

  8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

  发包人提供的施工设备和临时设施: 。

  发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 。

  9. 试验与检验

  9.1 试验设备与试验人员

  9.1.2 试验设备

  施工现场需要配置的试验场所: 。

  施工现场需要配备的试验设备: 。

  施工现场需要具备的其他试验条件: 。

  9.4 现场工艺试验

  现场工艺试验的有关约定: 。

  9.5 检验费用

  根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔20__〕11号)规定,工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。

  10. 变更

  10.1 变更的范围

  关于变更的范围的约定: 。

  10.3 变更程序

  工程设计变更和签证按南建项目[20__]3号、南财投审[20__]66号、宾政发[20__]30号文执行

  10.3.1 国有投资项目:

  ⑴设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。

  ⑵建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

  ⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。

  10.3.2 非国有投资项目:

  。。

  10.4 变更估价

  10.4.1 变更估价原则

  关于变更估价的约定: 。

  10.5 承包人的合理化建议

  监理人审查承包人合理化建议的期限: 。

  发包人审批承包人合理化建议的期限: 。

  承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 。

  10.7 暂估价

  暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2)和《专业工程暂估价表》(表12-3)。

  10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

  对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

  10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

  对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

  第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

  承包人直接实施的暂估价项目的约定: 。

  10.8 暂列金额

  合同当事人关于暂列金额使用的约定: 。

  11. 价格调整

  11.1 市场价格波动引起的调整

  市场价格波动是否调整合同价格的约定: 。

  因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 种方式对合同价格进行调整:

  第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

  关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: ;

  第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

  (1)允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、投标报价:详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

  (2)主要材料确认价:

  按施工期间《 市建设工程造价信息》加权平均计算,信息价没有的按通用条款规定确定。

  (3)价差计算方法:

  ①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。

  ②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。

  ③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。

  第3种方式: 。

  12. 合同价格、计量与支付

  12.1 合同价格形式

  (1)单价合同。

  本合同价款采用固定综合单价方式确定。

  综合单价包含的风险范围:因政策性调整或设计变更引起工程项目、工程量变化的,变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,则有定额的套定额计算(土石方除外),并乘以下浮系数((招标控制价—中标价)/招标控制价)计算,其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算,无信息的按市场价;无定额可套的,由发包人、承包人根据市场价格协商;新增项目的单价应经财政部门审定。工程量清单如有漏项,结算时参照以上方式变更合同价款。

  风险范围以外合同价格的调整方法:

  ①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。

  ②政策性调整:按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

  ③材料价格风险:按11.1的约定调整。

  ④其它: 。

  (2)总价合同。

  总价包含的风险范围: 。

  风险范围以外合同价格的调整方法: 。

  (3)其他价格方式: 。

  12.2 预付款

  无

  12.3 计量

  12.3.1 计量原则

  工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__)和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-20__)及其广西实施细则等、本工程补充项目清单为准。

  12.3.2 计量周期

  关于计量周期的约定:每月25日前。

  12.3.3 单价合同的计量

  关于单价合同计量的约定:

  (1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。

  (2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。

  12.3.4 总价合同的计量

  关于总价合同计量的约定:除工程变更外,原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付,按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。

  12.3.6 其他价格形式合同的计量

  其他价格形式的计量方式和程序: 。

  12.4 工程进度款支付

  12.4.1建设单位按照施工合同约定向宾阳县财政局提交完整且合格的支付申请材料,宾阳县财政局按财政国库集中支付程序按实际完成工程量支付已完成工程价款的80%。工程竣工验收合格,结算经审计部门审定后支付工程余款。

  12.4.2建设单位按工程价款的5%作为工程质量保修金,待工程质量保修期满后无息返还给施工单位。

  12.4.3项目招标控制价(实行单价包干制(即结算单价为经政府采购公开招标确定的施工工程招标控制价编制单位编制审定的综合单价乘以(1-下浮系数)),合同价为经政府采购公开招标确定的施工工程招标控制价编制单位编制审定的上限控价乘以(1-下浮系数),合同价中的建安劳保费和安全文明施工费不予下浮,竣工结算送宾阳县审计局审核,工程结算价以宾阳县审计局审定为准。

  12.4.4合同履行期间,如乙方存在违法行为,在政府采购监督管理部门调查期间、被行政处罚期间,政府采购监督管理部门可视情况依法履行法定程序后中止合同,并通知县财政局延期支付工程款。

  12.4.5合同履行期间,乙方如果认为甲方有故意拖延工程进度款的拨付的,乙方应及时向宾阳县财政局(政府采购监督管理办公室或资金拨款科室)或宾阳县政府集中采购中心反映情况。县财政局应查实并采取有效措施督促建设单位及时拨付工程进度款。

  12.4.6安全防护、文明施工措施费支付

  按桂建质[20__]22号文件第六条及南建质安[20__]11号文件执行。未按要求投入安全文明措施费用的,经业主、监理工程师或建设行政主管部门确认,按有关法律法规进行处罚,工程结算时,业主有权拒绝支付安全文明设施费用。

  13. 验收和工程试车

  13.1 分部分项工程验收

  13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 小时提交书面延期要求。

  关于延期最长不得超过: 小时。

  13.2 竣工验收

  13.2.1竣工验收条件

  (3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 。

  竣工验收资料的份数: 。

  承包人提供竣工图的约定:竣工验收正式通过后5天(工程造价在500万元以下含500万元)、10天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、15天(工程造价在1000万元以上),提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

  13.2.2竣工验收程序

  关于竣工验收程序的约定: 。

  发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:

  。

  13.2.5移交、接收全部与部分工程

  承包人向发包人移交工程的期限: 。

  发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 。

  承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 。

  13.3 工程试车

  13.3.1 试车程序

  工程试车内容: 。

  (1)单机无负荷试车费用由 承担;

  (2)无负荷联动试车费用由 承担。

  13.3.3 投料试车

  关于投料试车相关事项的约定: 。

  13.6 竣工退场

  13.6.1 竣工退场

  承包人完成竣工退场的期限: 。

  14. 竣工结算

  14.1 竣工付款申请

  承包人提交竣工付款申请单的期限: 。

  竣工付款申请单应包括的内容: 。

  14.2 竣工结算审核

  因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

  发包人完成竣工付款的期限: 。

  关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 。

  14.4 最终结清

  14.4.1 最终结清申请单

  承包人提交最终结清申请单的份数: 。

  承包人提交最终结算申请单的期限: 。

  14.4.2 最终结清证书和支付

  (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 。

  (2)发包人完成支付的期限: 。

  15. 缺陷责任期与保修

  15.2 缺陷责任期

  缺陷责任期的具体期限: 。

  15.3 质量保证金

  关于是否扣留质量保证金的约定: 。

  15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

  质量保证金采用以下第 种方式:

  (1)质量保证金保函,保证金额为: ;

  (2)发包人按工程价款结算总额的 %(3%-5%)预留工程质量保修金,待缺陷责任期满后返还;

  (3)其他方式:发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满后返还(无息) 。

  15.3.2 质量保证金的扣留

  质量保证金的扣留采取以下第 种方式:

  (1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

  (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

  (3)其他扣留方式: 。

  关于质量保证金的补充约定: 。

  15.4 保修

  15.4.1 保修责任

  工程保修期为: 。

  工程保修书具体内容见合同附件8。

  15.4.3 修复通知

  承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 。

  16. 违约

  16.1 发包人违约

  16.1.1发包人违约的情形

  发包人违约的其他情形: 。

  16.1.2 发包人违约的责任

  发包人违约责任的承担方式和计算方法:

  (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 。

  (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 。

  (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 。

  (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 。

  (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 。

  (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 。

  (7)其他: 。

  16.1.3 因发包人违约解除合同

  承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

  16.2 承包人违约

  16.2.1 承包人违约的情形

  承包人违约的其他情形: 。

  16.2.2承包人违约的责任

  承包人违约责任的承担方式和计算方法:

  (1)承包人未按本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

  (2)承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。

  (3)承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

  16.2.3 因承包人违约解除合同

  关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收其全部履约保证金。

  (1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;

  (2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

  (3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

  (4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误的;

  (5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

  (6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

  发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 。

  17. 不可抗力

  双方关于不可抗议力的约定:以有关部门发布的文告或文件为。

  18. 保险

  (1)发包人投保内容:自行负责办理。

  发包人委托承包人办理的保险事项: 无。

  (2)承包人投保内容:

  ﹡承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险,并支付保险费。

  20. 争议解决

  20.3 争议评审

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  (1)请 仲裁委员会 调解;

  (2)采取第 (1) 种方式解决,并约定向 南宁市仲裁委员会提请仲裁。

  21. 补充条款

  21.1 承包人有以下情况之一者,将视为违约,发包人有权采取以下措施处理,并视情节轻重处予违约处罚金。

  21.1.1合同签订之日起15日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时,视为违约,发包人有权解除合同,没收其全部履约保证金,发包人有权另行发包工程。

  21.1.2项目经理、总工程师及专业工程师未经业主允许不准调换他人,未经业主同意中标单位更换项目经理则视为违约,违约金处1.5万元/人·次(人民币);更换项目总工程师处1万元/人·次;更换专业工程师处0.5万元/人·次。

  21.1.3主要机械的数量、型号,应与合同相符,若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求,有权指令承包人增加机械投入,承包人不得拒绝。

  21.1.4 未经发包人批准,施工期内自行调走主要施工机械,经发现不及时调回的,违约处罚金金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。

  21.1.5 所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除,监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。承包人履约保证金被扣罚后,发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

  21.1.6 承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。

  21.2 工程款的使用

  21.2.1 本工程资金属地方财政、业主贷款等,承包人在施工期间必须保证资金的专项使用,不得挪作他用,并自觉接受业主和银行的监督,否则将视为承包人违约。

  21.2.2 承包人(项目部)帐户必须在业主指定的银行开户,否则业主将不支付任何工程款。

  21.2.3承包人对外支付其他工程款,必须按以下规定报批,违者将视情节轻重,给予罚(等额)款、没收履约保证金、终止合同等。

  21.2.4承包人购买用于本工程的各种材料,施工机械设备、配件等,凡是每次支付的货款金额在贰万元以上,拾万元以下者,须凭购货发票或购(订)货合同、协议。

  21.2.5对外支付额≥10万元人民币的,必须报经业主批准,承包人的开户银行才给予受理。

  21.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证,否则不准安排工作,禁止使用童工。

  21.4安全防护、文明施工等费用为 元,严格依照南建质安[20__]22号及南建质安[20__]11号文件中执行。

  21.5建安劳保费总额为 元,严格依照桂政发[20__]42号规定执行。

  21.6承包人要对质量、安全施工保证措施进行承诺。

  21.7承包人要设有工程项目部设置及有关人员到位情况承诺

  21.8 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用童工。

  附件

  附件1:承包人承揽工程项目一览表

  附件2:支付担保格式

  附件3:承包人主要施工管理人员表

  附件4:分包人主要施工管理人员表

  附件5:履约担保格式

  附件6:承包人用于本工程施工的机械设备表

  附件7:预付款担保格式

  附件8:工程质量保修书

  附件1:

  承包人承揽工程项目一览表

  单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期

  附件2:

  支付担保

  (承包人):

  鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

  一、保证的范围及保证金额

  1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

  2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

  3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元(大写: )。

  二、保证的方式及保证期间

  1. 我方保证的方式为:连带责任保证。

  2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。

  3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

  三、承担保证责任的形式

  我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

  四、代偿的安排

  1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。

  2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

  3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

  五、保证责任的解除

  1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。

  4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

  5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。

  六、免责条款

  1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

  4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  七、争议解决

  因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:

  (1)向 仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向 人民法院起诉。

  八、保函的生效

  本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

  担保人: (盖章)

  法定代表人或委托代理人: (签字)

  地 址:

  邮政编码:

  传 真:

  年 月 日

  附件3:

  承包人主要施工管理人员表

  名 称姓名职务职称计划进场时间

  一、总部人员

  项目主管

  其他人员

  二、现场人员

  项目经理

  项目副经理

  技术负责人

  造价管理

  质量管理

  材料管理

  计划管理

  安全管理

  其他人员

  附件4:

  分包人主要施工管理人员表

  名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

  一、总部人员

  项目主管

  其他人员

  二、现场人员

  项目经理

  项目副经理

  技术负责人

  造价管理

  质量管理

  材料管理

  计划管理

  安全管理

  其他人员

  附件5:

  履约担保

  (发包人名称):

  鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)与

  (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月

  日就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。

  1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。

  2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

  3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。

  4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

  5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。

  6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

  担 保 人: (盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人: (签字)

  地 址:

  邮政编码:

  电 话:

  传 真:

  年 月 日

  附件6:

  承包人用于本工程施工的机械设备表

  序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注

  附件7:

  预付款担保

  (发包人名称):

  根据 (承包人名称)(以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”)于 年 月 日签订的 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

  1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。

  2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

  3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

  4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。

  5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。

  6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

  担保人: (盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人: (签字)

  地 址:

  邮政编码:

  电 话:

  传 真:

  年 月 日

  附件8:

  工程质量保修书(房屋建筑工程)

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

  。

  二、质量保修期

  根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

  2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年;

  3.装修工程为 年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;

  5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;

  6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;

  7.其他项目保修期限约定如下:

  。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、缺陷责任期

  工程缺陷责任期为 个月(最长不超过24个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

  缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

  四、质量保修责任

  1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。

  2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

  4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  六、双方约定的其他工程质量保修事项:

  。

  工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):   承包人(公章): 

  地 址:  地 址: 

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 

  电 话: 电 话: 

  传 真: 传 真: 

  开户银行: 开户银行: 

  账 号:  账 号: 

  邮政编码:  邮政编码: 

  通用条款

  通用条款按住房城乡建设部和国家工商行政管理总局颁布的:《建设工程施工合同(示范文本)》GF—20__—0201通用条款执行。

工程管理合同4篇(建设工程管理合同)相关文章:

建设工程施工合同管理办法12篇(最高院关于建设工程施工合同解释)

建设工程管理合同3篇 工程项目管理合同

消防改造工程委托施工合同3篇 建设工程消防改造工程合同范本

建设工程施工管理合同3篇(施工合同管理原则口诀)

防水工程施工合同17篇 简单防水施工合同免费

建设工程施工合同示范文本13篇 施工合同示范文本的优先解释顺序

防水工程施工合同范本13篇 防水施工合同范本最新

建设工程施工合同示范文本15篇(施工合同示范文本和标准施工合同)

防水工程合同书19篇 建筑工程防水合同范本

建设工程施工合同示范文本GF--91--0201【10篇】 建设工程施工合同示范文本