钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式3篇(简易钢结构房施工合同范本)

时间:2023-01-13 00:00:00 合同

  下面是范文网小编整理的钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式3篇(简易钢结构房施工合同范本),供大家阅读。

钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式3篇(简易钢结构房施工合同范本)

钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式1

  甲方:

  乙方:

  甲方位于“江苏X有限公司”地块内有一钢结构仓库(厂房)需对外承包施工建造。乙方自愿承建甲方的钢结构仓库(厂房)的施工项目,现凭甲、乙双方友好协商,就钢结构仓库(厂房)建设的具体事宜达成一致意见并订立本合同如下:

  一、施工项目的规模及要求

  钢结构仓库(厂房)的建设规模为:南北的跨度为32m,在16m中心位置有一钢立柱支撑。东西的长度为80.6m,每中对中间隔6.2m有一钢立柱支撑。屋沿高度为7m,屋顶高度为8.16m。建成后的室内面积应不少于2579.2平方米。(详见施工图纸)

  要求:

  1、乙方必须严格按照甲方认可的图纸施工(详见本合同附件施工图纸),从钢结构立柱的浇筑开始,基础的规格(尺寸),配置的基础钢材,浇筑的水泥标号(达C25以上),地圈梁(止水带)规格要求及内部的配筋钢材,必须在甲方的监督指导下进行施工。

  2、施工项目中包含了水(消防)、电配套设施在内,消防管采用65#镀锌钢管,壁厚应不小于3.25mm。消防栓,消防枪,消防水带,消防阀门,消防箱等配套产品均需采用国标产品。室内电线均需采用1.5平方毫米~4平方毫米的铜芯线。每跨内安装4只高效节能防爆灯。按甲方的要求配置室内电源插座,在两只大门的两边安装室内配电箱,分片(线)控制开关并配置触(漏)电保护开关。

  3、屋面板采用0.5mm/0.35mm+7.5cm玻璃棉。墙面板采用0.5mm840型单瓦板。脊瓦(内外用)采用0.5mm彩钢板。窗口包边采用0.5mm彩钢板,封内板,檐口包边采用0.5mm彩钢板。上述所有钢板均采用沙钢的品牌产品。

  4、其他钢管、法兰板、地脚板、檩托板、钢天沟(热镀锌)等钢材的规格、型号参照附件《钢结构工程报价表》执行,采用沙钢的品牌产品。

  二、工期要求

  本施工项目的工期要求为60天(雨天不能施工除外),从本合同签订之日的次日开始计算。若乙方拖延了施工期,每拖延一天工期甲方可扣除壹仟元(¥)的延期费。

  三、工程项目的总价款

  本施工项目的工程总承包价款为: 壹佰壹拾 万元整(含土建,水电,钢结构仓库【厂房】,门窗,大门等全部项目在内)。

  四、工程款支付办法

  本合同签订后,乙方土建人员进场开始施工,甲方首付乙方工程款10%。乙方桩基础、地圈梁(止水带)浇筑完毕,甲方付给乙方15%工程款。乙方钢结构材料、大梁,钢立柱进场施工,甲方付给乙方25%工程款。乙方钢结构仓库(厂房)开始室内水电安装施工,甲方付给乙方10%工程款。乙方工程建成完工并交付甲方验收合格后,甲方付给乙方35%的工程款。余5%的工程款作为质保金押在甲方为期一年。一年后若本工程项目无任何质量问题,甲方应将质保金全数支付给乙方。乙方领取甲方的工程款时,应将相应的正规材料票据100万元给甲方。

  五、维修保养责任

  本施工项目的维修保养期为两年,在两年内,只要不是甲方使用不当造成的钢结构房屋的损坏、漏水、漏电、透风、透光、变形等情况的发生均由乙方无条件的进行维修。乙方并全责承担该施工项目的质量安全。

  六、施工安全责任

  本项目系由乙方全责承包施工。所以,在施工的人员、设备的安全责任由乙方全责承担,与甲方无任何关联。乙方在施工当中应注意安全施工,文明施工,应有必要的安全保障制度和措施,确保施工的安全。另外,在施工中若造成了甲方原有水电、管网、地面的损坏也由乙方全责进行修复或赔偿。

  七、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协商加以补充。

  八、本合同经甲乙双方签字(盖章)后即生效。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  备注:所有作为本合同附件的文件,必须有双方的签字确认。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月日

钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式2

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:X有限公司厂房钢结构屋面

  2、工程地点:蒲江成佳

  3、工程内容:

  工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

  4、工程数量:建筑面积4512平方米

  5、开工日期、工期:

  合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

  二、工程价款、付款方式:

  1、工程价款:

  工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)

  2、付款方式:

  合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

  3、工程验收:

  施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

  三、甲方的义务和责任:

  1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

  2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

  3、提供施工所需的水、电源。

  四、乙方的义务的责任:

  1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

  2、在施工过程中,乙方应文明施工;

  3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

  五、保修期:

  钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

  六、违约责任:

  1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失;

  2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

  3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

  七、违约解决方式:

  经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

  八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

  甲方(代表): 乙方(代表):

钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式3

  发 包 方:

  承 包 方:__________________________

  签订时间:

  签订地点:

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:园林局花房

  二、工程地点:迎宾湖公园北侧

  三、承包范围和内容:花房钢屋架及阳光板,管理房钢屋架及金属压型板安装制作;工程建筑面积 696.15 (平方米);

  四、工程造价: 18 (万元), 不再调整。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1.20xx年8月20日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2.20xx年8月20日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图3 份,

  4.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 7 天内分送有关单位, 8 天内提供会审纪要和修改施工图 3份。

  二、承包方:

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为20天(日历天),自20xx年8月28日开工至20xx年9月18日竣工验收。

  二、开工前2天,承包方向发包方发出开工通知书。

  三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  2.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  3.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续

  4小时以上),影响正常施工;

  4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  5.人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条 工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到:

  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

  3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

  5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

  6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标;

  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

  四、本工程材料和设备差价的处理办法:不调整

  第六条 工程价款的支付与结算

  一、本合同签订后3日内,发包方支付6万元的备料款,

  二、工程价款支付达到合同总价款的95%时,办完交工验收后,待保修期满一次支付给承包方。

  第七条 施工与设计变更

  一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

  三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

  四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

  第八条 工程验收

  一、竣工工程验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

  二、工程施工中结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续,施工方提供全套的竣工资料。

  三、工程保修:待工程整体办理完结算后,三个月之内,发包人根据审核结算价款向承包人累计付款至结算价款的95%,留结算价款5%作为工程保修金。保修金支付:工程质量保修金为结算总造价的5%,若无质量问题则工程竣工验收合格满两年后60天内支付。

  第九条 违约责任

  承包方的责任:

  一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,每拖延一天偿付逾期违约金1000元。

  三、安全责任:施工中发生的安全事故,由承包方自行承担。

  发包方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  第十条 纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:

  一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

  二、向人民法院起诉。

  第十一条 附 则

  一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,副本二份。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  发包方(盖章):___________

  法定代表人(签章):___________

  承包方(盖章):___________

  法定代表人(签章):___________

  年月日:

钢结构房屋施工合同样本_钢结构房屋施工合同格式3篇(简易钢结构房施工合同范本)相关文章:

租房合同样本6篇(租房合同样板范本)

工程建筑施工合同12篇 常用版建筑工地工程合同范文

门的施工合同3篇 工程套装门合同范本

房屋建筑工程施工合同3篇(有关建筑施工协议书)

贴建筑膜施工合同2篇 玻璃贴隔热膜施工合同范本

对赌合同书样本6篇 对赌合同范本

实用的施工合同模板6篇 自建房施工合同模板

施工合同4篇(防水施工合同范本)

家庭居室装饰装修施工合同12篇 成都市家庭装饰装修工程施工合同

施工合同范文4篇(防水施工合同书范文)