下面是范文网小编整理的施工合同协议书范本共6篇 合同协议书是施工合同的什么文件，供大家参阅。
施工合同协议书范本共1
.
施工合同协议书
甲方： 乙方：
由乙方承建甲方道路，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况
工程名称：________________________ 工程地点：________________________
工程内容：_____________________________________________ _______________________________________________________ 二、合同工期
合同工期总日历天数_____________天。 三、质量标准 工程质量标准：合格 四、合同价款
合同总价（大写）：________________________元。（人民币）其中：路面工程单价________________,合计________________元；路基工程单价______________,合计__________________元。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
可编辑文档
.五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、付款方式
工程完工，经验收合格后甲方付乙方工程款___________________________(人民币)。 八、合同生效
本合同一式三份，双方签字或盖章后生效。
甲方： （盖章）
乙方 : (盖章)
（签字）
年
月
日
（签字）
年
月
日
可编辑文档
施工合同协议书范本共2
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司
乙方：道孚县电力公司
合同编号：DFDX
签订日期：二OO年月
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称
甲方)
承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方
本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲
拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照
执行。
第一条工程概况
工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站
输电工程
工程地点: 四川省甘孜州道孚县
第二条本协议范围；
1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、
线路、10KVA台区。
2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、线
路、10KVA台区。
3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、
线路、10KVA台区。
第三条工程工期
开工日期；2008年月日
竣工日期；2008年月日
第四条质量等级标准、规范
一、工程质量等级：工程质量合格100％(一次性验收合
格)。
二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工
及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。
第五条合同价款
承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总
价为人民币.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自
然因数外、合同期内任何情况均不再调整。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下
1、合同协议书
2、合同标准文本《通用条款》
4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件
第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条
款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条本项目工程款
l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。
2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款
3、合同总价的5％作为质量保证金，待质保期满后一次
性付清。
第九条本项目工程师
甲方指派于(即项目工程师)，对工
程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。
第十条施工用水、电及工程材料供应
1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。
2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。 第十一条验收与结算
1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。
2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。
3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。
6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。
第十二条双方的工作
一、甲方的工作：
负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。
二、乙方的工作
1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。
2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。
3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。
4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。
5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。
6、负责地方关系的协调。
7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。
第十三条违约责任及争议解决式
1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的0．1—2‰计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。
2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。
3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损
失。
4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉，
第十四条不尽附则
本合同未尽事宜，双方另行商议。
第十五条合同生效
本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。
第十六条合同订立时间、地点
合同订立时间：2008年月日
合同订立地点：四川省道孚县
甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址：
电话：
开户行：
帐号：
乙方：道孚县电力公司代表：(签字) 乙方地址：四川省甘孜道孚县
电话：0836—
开户行：
帐号：
施工合同协议书范本共3
专业工程分包合同
发 包 单 位(以下简称甲方）： 专业承包单位(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程铝合金门窗价格事项协商一致，结合本工程具体情况，达成如下协议，双方共同遵照执行： 一、工程概况
1、工程名称：河北省高速公路管理处办公楼及附属用房项目铝合金窗工程
2、工程地点：
二、工程承包范围及承包方式
1、工程承包范围：甲方提供的相关图纸、技术资料、规范、招标文件、合同约定及甲方现场指定范围的铝合金窗工程。
2、承包方式：以综合单价包干，即包工包料、保质量、保进度、保安全文明生产，纳入土建施工总承包单位的管理。在工程承包范围，乙方承担本项目的人工、材料、机械费、加工安装费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。禁止转包、分包，否则，甲方可拒付工程承包金，因此导致的一切责任及损失均由乙方承担。 三、合同工期
1、窗框2011年 月 日前安装完成 ，窗扇2011年 月 日前安装完成。 2、进度计划：乙方依据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方审批后执行。 四、工程质量标准
合格 五、合同总额及付款方式
1、合同总额：工程合同总价款（暂估）：￥ 45 万元整，(大写： 肆拾伍万元整 )。完工时按双方确认的实际施工量结算。
2、综合单价： 天津佰亿60B系列平开窗诺托内平开
元∕M2；
天津佰亿60B系列平开窗诺托内开内倒
元∕M2； 隐形纱扇制作安装
元∕个；
3、付款方式
①付款方式：窗外框安装结束时支付合同价款的30%，固定玻璃安装完毕、所有窗扇进场支付合同价款的20%；按期全部完工达到要求，付至合同额的70％；结算完成支付到结算工程款的95%（结算审核在本工程完工，经监理、甲方验收合格，乙方将相关资料交甲方汇总确认，乙方向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部门认可资料符合要求之日起，一般在3～6个月内完成）。剩余5％作为质保金，质保期二年，保修期满无任何质量问题后一个月内付清质保金不计利息。
②拨付工程款之前，乙方持 工程款 发票到甲方财务方可
4、综合单价组成：综合单价包括主材费、辅材费、施工机械费、配件费、三性试验费、运输费、加工安装费、成品保护费、税金、管理费、利润、市场风险(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)等直至工程竣工的一切支出，不含总包配合费、水电费。
5、调整合同承包综合单价的条件及办法
①发生重大变更，对型材、玻璃、五金等的使用量发生大的变化时； ②选用的门窗系列发生变更；
③合同中有计价依据的依据合同约定，合同中无计价依据的由甲方、乙方双方协商确定。 6、结算：
①结算程序：工程竣工验收合格且乙方提报工程计量资料结算书至项目部，项目部按照本合同之约定并结合设计图纸文件及实际完成的工程量出具完工证明，项目部预算员初审后送经营处审核，审核完毕送公司经理审批，最后送财务办理结算、付款。
②固定综合单价合同结算依据：依据本合同约定的固定综合单价及验收合格的实际施工工程量。
六、质量标准及质量管理条款 1、质量标准
①乙方须严格按照施工图纸资料、施工方案、国家现行相关规范、行业标准、设计图纸要求及有关技术要求进行施工和竣工验收，如因施工及现场其他因素造成的变更要及时与甲方沟通，在征得甲方书面同意后实施变更。因乙方擅自变更或执行未经甲方书面许可的变更所发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
②材料要求：乙方使用的铝合金型材选用“ 天津佰亿”断桥隔热型材窗框料60B系列、厚 mm，配件采用“德国诺托”内开内倒件或内平开件；纱窗为隐形纱窗；玻璃：采用6+12+6LOW-E优质秦皇岛耀华玻璃原片经深加工的中空玻璃，大于等于㎡采用双钢化；中空玻璃材料：中间夹层铝隔条采用优质铝条，中空胶、丁基胶采用优质胶，胶条采用三元乙丙胶条，密封胶：内外侧采用硅酮建筑密封胶封边。型材及配件色系在实施前经甲方确认，同意后方可采购施工。 ③材料使用前提供材料的必要的合格证、检测报告、备案证等相关手续，且必须经检测部门见证检验合格后，方可用于施工，如检测不合格，乙方不得施工，若因使用不合格材料，一经发现，乙方负责返工，并承担因此给甲方造成的一切损失。试验费由乙方承担。
④施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。乙方应在其施工组织设计中对其施工工艺作详细说明，特别是对特殊部位的处理明确施工方法。 2、质量管理条款
①乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。 ②因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
③乙方施工前，应对甲方及前道工序提供的操作面质量进行验收。在双方办理交接后，方可进入施工。
④施工过程中，乙方应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向甲方及监理单位提出；甲方现场代表或监理单位发现规格、颜色、质量不符要求，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由乙方负责。
⑤无论甲方和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。
⑥乙方必须全面实行样板先行的制度，必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。
⑦乙方负责记录收集整理各种相关资料，在完工后及时向甲方移交有效的竣工资料。
⑧成品与半成品保护：乙方施工时，应做好对原建筑物品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护；乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方、监理验收安装施工质量，与甲方办理好书面的交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。 ⑨乙方负责节能试验，必须达到节能备案要求。
⑩负责承包范围的最终保洁清理，保证承包工程项目总体验收合格。
七、施工安全保证措施：
1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。
2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产、教育、交底做到经常化、制度化、规范化。
3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，认真进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。
4、乙方单位严格执行甲方的各项安全文明施工管理、规章制度、标准规定。服从甲方的安全教育。
八、工期保证措施：乙方须派专业施工队伍及相关技术人员负责甲方工程项目的施工，并投入充足的人力、物力，确保工程如期按质完成。
九、竣工验收：门窗专业工程施工完毕后经甲方、监理单位、业主及政府相关质量监督部门等单位共同验收合格后视为该专业项目最终验收合格。
十、工程交付：乙方所承包门窗专业工程验收合格后7日内，甲、乙双方办理工程交验（交接）手续。 十一、双方责任： 1、甲方责任：
①在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件。
②及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。 ③甲方保证在乙方进场前施工现场具备乙方进场施工的条件，并为乙方提供相应作业面和乙方施工所需的水、电源及材料设备加工、存放场地；否则甲方须承担逾期竣工的违约责任。
④管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的专项施工方案。 2、乙方责任：
①乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。
②乙方应遵守甲方项目安全管理制度，并在签订本分包合同的同时签订《安全生产协议》，乙方投标保证金5000元转为安全质量保证金，由甲方项目部专人负责管理，项目部对乙方人因违反安全质量等操作规程所处的罚金从此保证金中扣除，余额在本工程完工结算完成时一并支付。
③乙方在施工过程中应接受甲方及现场监理公司、业主的监督检查，并负责及时按要求处理施工过程中出现的各种问题。施工现场乙方必须派驻技术人员指导施工并对施工质量负责。
④服从甲方和监理公司的协调管理，并与甲方密切配合，对甲方的要求均应以书面形式送达甲方。
⑤乙方负责安排本工程施工人员的办公场所及食宿。
⑥乙方如使用总包单位的垂运机械、脚手架等应向总包支付此费用。 ⑦工程验收前乙方向甲方提供完整的技术资料（一式四份），保证工程验收。否则，甲方可拒绝给付乙方工程承包金，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
十二、现场代表：
1、甲方委派 同志为驻现场项目经理，负责工程现场甲方应处理的工作。 2、乙方委派 同志为驻现场项目经理（负责人），负责本合同约定施工范围的全面管理工作以及与甲方并配合协助甲方与业主、监理及相关主管单位、部门的全面协调工作。该驻现场项目经理不得在该工程施工的同时主管其它工程。 3、除甲方委派的驻场代表以外，其他任何个人以甲方名义在过程中的签字均为无效，甲方委派的驻场代表超出委托权限的签字也属无效，由此产生的任何损失或增加投入，甲方不承担任何责任。 十三、工程保修及其它：
1、本工程质量保修期从政府相关部门验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定本工程质量保修期限为贰年，质保期内免费维修服务。 2、保修期内乙方须派遣专业维修人员负责本工程的日常保修工作，因此所发生的人员居住、交通费用及维保费用等一切费用由乙方负责承担。乙方保证维修所用材料标准不得低于本工程原所用材料标准。乙方在人员和时间上不能满足工程的日常维修，甲方可有权进行维修，所发生的费用从工程保修金中扣除。 3、乙方负责维修部分的工程，完成后要经业主和甲方验收签字认可。乙方在负责维修时，应本着工完场清的原则，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应责任。 4、工程保修款结算时必须经项目部和施工管理处负责人签字认可，扣除由甲方垫付的维修费用和维修管理费用后，一个月内支付。 十四、违约责任
1、合同任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担； 2、如乙方未按合同工期完成工作（因乙方原因），工期每拖延一天罚款2000元，最多不超过合同价的10%；因甲方原因造成工期延续，经甲方确认核实后可顺延工期，但不追加费用。
十五、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，购买的保险费用已含在总价内，不另行计取。
十六、本合同未尽事宜，另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十七、甲、乙双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字盖章之日起生效。 十九、本项目的招标文件、投标文件均为本合同的有效组成部分，具有同等效力。
甲
方：
乙
方：
委托代理人：
委托代理人： 联系电话：
联系电话：
通讯地址：
通讯地址：
合同签订日期：
年
月
日
施工合同协议书范本共4
施工合同协议书
甲方：
乙方：
为改善办学条件， 加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷， 经双方协商，达成以下协议：
1、甲方提供建设中的水电；
2、乙方包工包料，施工过程中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。
3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。
4、学校教室走廊内墙粉刷按元/㎡计算，外墙粉刷按12元/㎡计算。
5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。
6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%，剩余价款待保修期满后付清。
7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
二O一二年 四月六日
施工合同协议书范本共5
委托施工合同协议书
委托施工合同协议书
第一篇：代理合同-工程委托补充协议书-施工 工程委托补充协议书
闽建信招合字[2014]第220-1号补甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司
甲方将刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程招标代理合同》（合同编号：闽建信招合字[2014]第220-1号），特订立此协议书，具体内容如下：
一、服务费用：
1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2014]1980号）及发改价格[2014]534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[2014]房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。
3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。 二、本补充协议与原合同不一致之处，以本协议为准。 三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。
1 / 11
委托施工合同协议书
四、本协议一式陆份，双方各执叁份。
甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司
法定代表人法定代表人
或其授权的委托人（盖章）或其授权的委托人（盖章） 年月日年月日
第二篇：工程施工委托协议书 工程施工委托协议书
工程名称：武鸣县2014年第一批重点小型病险水库除险加固中央专
项补助资金项目iv标段（定罗水库）
委托方：江苏禹王水利建设工程有限公司受托方： 2014年月日 工程施工委托协议书
委托方（以下简称甲方）：江苏禹王水利建设工程有限公司 受托方（以下简称乙方）：
江苏禹王水利建设工程有限公司（以下称称甲方）于2011年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）工
2 / 11
委托施工合同协议书
程施工承包合同（以下简称主合同）。现甲方委托（以下简称乙方）负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、委托施工内容：
江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务
1、与业主签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。 2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负
任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
3 / 11
委托施工合同协议书
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。 三、乙方责任、权利与义务
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括（但不限于）施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其
4 / 11
委托施工合同协议书
雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险，保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。
四、有关费用事项：乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作：向甲方交纳合同履约担保金（如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保）、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
5 / 11
委托施工合同协议书
1、甲方按与业主结算总价的叁％收取工程管理费。 2、施工期间及完工后一个月，甲方按以下标准向乙方收取。 (1)公司委派管理人员1名：5000元／月·人。广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部（江苏）的交通费采取协商包干使用方法，按合同期内3次往返，每次4000元，合计无包干。
(2)根据实际需要，安排驻项曰部工地现场人员。项目经理，工资按5000元／月·人发放；其余人员按4000元／月·人发放。甲方派驻项目部人员的交通、
通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。
(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。 4、每次支付工程款，乙方交完营业税，企业所得税及资源税后，甲方并扣除3％管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。
五、特别约定
为维护本公司在广西的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，导致业主或市级水利主管部门通报，通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报，通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动，罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。
6 / 11
委托施工合同协议书
六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。 七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。 甲方：江苏禹王水利建设工程有限公司乙方： 代表：身份证号： 电话：电话：
双方签订协议日期：2011年月日 第三篇：委托施工协议书 委托施工协议书
根据我公司与***签定的供水工程施工合同，总造价元（伍拾伍万玖仟零柒拾肆元整）。其中土建部分造价元（玖万零伍佰捌拾陆元整）。由于该工期较紧，本公司施工人员较为紧张。为确保***供水工程按期完工，现将本工程土建部分委托与我公司长期合作的***环能建筑安装有限公司施工，工程结束后，工程费用由***环能建筑安装有限公司与***队结算并开据发票。
****供水有限公司 工程分公司工程处
第四篇：委托施工协议书_1 工程委托施工协议书
发包方：常熟市旗舰置业有限公司（以下简称甲方）承包方：常熟市沙家浜横泾集贸市场有限公司（以下简称乙方）甲方因发展需
7 / 11
委托施工合同协议书
要，将“常熟市2014b-015地块工程”委托给乙方施工，经审查乙方具有建筑资质，符合委托施工条件。按照《中华人民共和国经济合同法》等法律法规，现甲乙方双方本作平等互利和自愿的原则，达成以下协议条款，共同遵守执行。
一、工程名称：常熟市b-015地块工程。 二、施工内容：工程全部建筑施工事宜。 三、乙方责任 1、2、3、
4、负责办理工程施工的相关手续办理。负责工程质量，施工安全的监督。负责竣工验收和通气，以及后期运行和管理。严格按甲方提供的工程设计图说明的技术要求和有关燃气设计、施工验收规范施工，保证人员充足和设备完好，按计划完成工程安装任务。
5、接受甲方代表的监管和质量监督，向甲方及时提出工序验收或竣工验收申请。
6、遵守市、区的有关安全文明施工的规定，负责工程施工中的安全工作。
7、负责保管好甲方提供的材料安全。 四、其它
8 / 11
委托施工合同协议书
1、
2、本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式尔份，双方各执一份，均具有同等法律效办，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）： 法人代表（签字）：
乙方（盖章）：法人代表（签字）：签约日期：二〇一叁年叁月叁拾日
第：工程施工委托合同 工程施工委托合同 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、施工内容：（见工程预算表）
9 / 11
委托施工合同协议书
4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件） 5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如 变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）
第二条材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、
设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三
天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供
的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，
由此造成工程损失的，责任由甲方承担。 第十一条附则
10 / 11
委托施工合同协议书
1、本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合
同的组成部分。 甲方（签章）： 联系地址： 电话： 签订日期：
年月乙方（签章）：地址：电话：签订日期：年月日日
11 / 11
施工合同协议书范本共6
工程承包协议
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。 甲方分包项目如下：
1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。 2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。 筹建供暖管道单程米。 6.新增阀门井一处。 7.改建下水管线15米。
三、工期、质量要求：
1、工期：工期总日历天数为 天
2、质量：合格
四、合同条款：
本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。
1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。
2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。
3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。
4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。
5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。
五、付款方式：
本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。
六、双方要履行的工作：
1、甲方的工作：
⑴、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。
⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。
2、乙方的工作：
⑴、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 ⑶、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。
⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。
⑸、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。
⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。
七、工程验收及结算：
1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全）
2 工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。
八、其他事项：
1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。
2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。
3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。
4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。
5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。
6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。
甲方：
法人代表：
负责人：
签订日期： 乙方： 法人代表： 负责人： 签订日期：
施工合同协议书范本共6篇 合同协议书是施工合同的什么文件相关文章：
★ 2022工地施工合同协议书范本3篇(工地施工合同范本2019)
★ 建设工程施工合同协议书示范文本3篇 工程施工合同协议书范本及内容
★ 农村房屋建筑合同(11篇)（农村建房施工合同协议书范本）
相关热词搜索：施工合同协议书范本