2022建筑施工合同6篇建筑工程施工合同范本

时间：2022-09-30 11:05:00 合同

　　下面是范文网小编收集的2022建筑施工合同6篇建筑工程施工合同范本，以供参考。

2022建筑施工合同1

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人：黄海建证书等级：一级电话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

2022建筑施工合同2

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)

　　第一条概况

　　1.1 1.2

　　1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。

　　1.4 承包方式：包工包料

　　1.5 合同金额：第二条工程期限

　　2.1 全部工程开工、竣工日期：20__.5.5日开始，20__.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)

　　2.2全部竣工总日历天数：30天

　　2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。

　　第三条工程款支付

　　3.1 100%工程款

　　第四条工程保修

　　4.1 保险金：

　　4.2 保修项目及保修期限

　　4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。

　　第五条争议，仲裁

　　5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：

　　①向天津市仲裁委员会申请仲裁

　　②向人民法院起诉

　　第六条甲、乙方驻工地代表

　　6.1甲方驻工地代表

　　姓名：范学军

　　职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。

　　6.2 乙方驻工地代表

　　姓名：张哲

　　职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。

　　第七条合同附件

　　7.1 技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。

　　第八条保守秘密

　　8.1 在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。

　　8.2 未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承

　　8.3 工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。

　　第九条补充条款

　　9.1 有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。

　　9.2 甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。

　　9.3 乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;

　　9.4如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。

　　9.5 或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。

　　第十条合同份数及有效期

　　10.1 本合同一式

　　10.2 本合同自双方签订之日起生效。

　　合同签订时间地点：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　20__年__月__日

2022建筑施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将________年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：

　　一、工程地点：

　　随甲方指定的施工任务确定，在主____区范围。

　　二、工程内容：

　　三、工期：。

　　四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。

　　五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。

　　六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。

　　七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。

　　双方责任：

　　（一）、甲方责任：

　　1、协调工作由甲方负责。

　　2、按时支付工程款。

　　（二）、乙方责任：

　　1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期________年（如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。

　　2、按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。

　　3、乙方全权委托：履行本合同。

　　八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。

　　九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　20__年__月__日

2022建筑施工合同4

　　为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

　　一、工程名称：工程#楼。

　　二、工程地点：路以西，路以北。

　　三、承包范围：施工图纸内的模板工程，含二次结构。

　　四、施工日期：20xx年3月1日至20xx年9月25日

　　五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地

　　六、承包方式：包清工

　　七、承包价格：按实际模板与砼接触面积，每平方米计算。(铁丝、钉子乙方自备)

　　八、甲方的权利及义务：

　　1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;

　　2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;

　　3、负责乙方生活费，结账时扣除;

　　4、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2～3倍罚款;

　　5、因甲方造成的材料不及时，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;

　　6、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款;

　　九、乙方的权利及义务

　　1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;

　　2、乙方根据工程组织人员,进行施工;

　　3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.

　　4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，根据实际情况工期顺延)

　　5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

　　6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准;

　　7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。

　　8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。

　　9、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的3%。

　　10、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总人工费的1%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。

　　11、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。

　　12、无偿配合甲方定位放线。

　　十、付款方式：

　　1、 ±0.000以下完成后，按模板与砼接触面积的60%拨付;主体阶段按进度1～4、5～8、9～顶层分三次按砼与模板接触面积的60%拨付,框架主体完成后付完成量80%;主体验收合格后20天内付总人工费的95%，留5%年底结清。

　　十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

　　十二、补充说明

　　1、施工内容：

　　按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行脚手架的支设及模板的安装。

　　2、施工要求：

　　(1) 模板加固必须牢固，严禁出现涨模、跑模等质量问题。

　　(2) 必须按本工程图纸设计及现行规范的要求支设施工蓝图内的所有模板，保证砼工程的截面尺寸，确保质量，出现返工质量问题甲方有权对其经济处罚。

　　(3) 模板脚手架的支设必须严格按照国家有关规范要求设置牢固，严禁出现脚手架塌方的重大安全及质量事故。

　　(4) 模板拆除严禁野蛮施工，注意成品保护，成品料、废料、模板材.木方,支撑架杆、扣件等分类集中堆放，每施工完一段面必须清理干净。

　　(5) 木方、竹胶板、架杆、扣件必须分类堆放，做到文明施工。

　　(6) 乙方必须注意材料的分配与加工，严禁随意切割木方及竹

　　(木)胶板，做到节约用料。

　　十三：1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。

　　3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。

　　甲方代表：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　乙方代表：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年月日

2022建筑施工合同5

　　建设单位（甲方）:

　　施工单位（乙方）:

　　鉴于甲方修建组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

　　一、工程建设规模

　　通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写）。

　　二、工程质量

　　乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。

　　工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收

　　工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

　　三、工期

　　施工工期自年月日至年月日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。

　　四、付款方法

　　工程采取分期付款方式，具体为

　　五、安全责任

　　乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。

　　六、廉政责任

　　甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。

　　甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

　　乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

　　七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　20__年__月__日

2022建筑施工合同6

　　甲方：_____________________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　第一条：工程名称：

　　第三条：工程范围：见附件.

　　第四条：工程总价：

　　人民币 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。

　　第五条：

　　5.1竣工日期：(竣工报告为准) 交付日

　　5.2合同总工期：元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

　　第六条：本工程质量标准

　　按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

　　第七条：代表

　　甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

　　第八条：工地管理

　　8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。

　　8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。

　　8.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

　　第九条：设备、材料、通行及配套

　　9.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

　　9.2 本工程使用的材料：见附件。

　　9.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

　　第十条：工程保险

　　10.1乙方应对其员工购买保险

　　10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

　　10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。

　　第十一条：变更设计

　　11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：

　　11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。

　　11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。

　　11.4所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。 11.5减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。

　　第十二条：工程延期

　　12.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

　　第十三条：验收

　　13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

　　13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。

　　13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。

　　13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

　　第十四条：违约及损害赔偿责任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

　　14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

　　14.3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。

　　14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。

　　14.5本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。

　　14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。

　　14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

　　14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

　　第十五条：纠纷处理

　　甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由人民法院管辖。