下面是范文网小编整理的某工程租赁纠纷和解协议书3篇(租赁合同和解协议),欢迎参阅。
某工程租赁纠纷和解协议书1
反诉人(本诉被告):_________________陕西###国际建设工程有限公司
法定代表人:_________________##经理
住所地:_________________西安市碑林区##
被反诉人(本诉原告):_________________陕西##实业有限公司
法定代表人:_________________###经理
住所地:_________________西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求:_________________
1、请求判令被反诉人继续履行20__年6月20日签订的《建设工程施工合同》;
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元;
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由:_________________
20__年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。
综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。
此致
陕西人民法院
反诉人:_________________陕西###国际建设工程有限公司
_____________年__________月__________日
某工程租赁纠纷和解协议书2
甲方:_________________(原告)
乙方:_________________(被告)
丙方:_________________(被告)
现甲乙方就为履行___________________人民法院(_______________)淮开执字第_______________号达成如下和解协议
一、乙方于______________年____________月前一次性支付_______________元,收款单位:______________人民法院,开户行:______________支行,帐号:______________
二、乙方如果按期履行,甲方剩余款项不在要求乙、丙方支付,所有事项均了结,执行终结;本案诉讼费、执行费均由甲方承担。
三、乙方如不按期履行,甲方有权按执行文书执行。
四、本协议一式四份,双方各一份,送_______________法院一份。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
______________年____________月__________日
某工程租赁纠纷和解协议书3
甲方:__建筑设备租赁站
乙方:西安市__工程有限公司
甲、乙双方在平等自愿的基础上,经充分友好协商,根据实际情况,对甲方租赁费结算支付事宜达成如下协议:
一、乙方于本协议签订之日起个工作日内,通过银行转账方式向甲方指定账户支付人民币300000元。
二、双方确认:上述款项到账后,应由乙方支付的租用物资租金、维修保养费用、应纳税费,以及缺损部分的赔偿金等均已结清,双方年1月所签《钢管、扣件、顶托租赁合同》终止。
三、甲方收到前述款项后,应即刻向市区人民法院申请撤诉。
四、本协议签订后,双方再无争议,互不承担责任,任何一方不得再向对方及其合作单位提出权利主张。
五、本协议经各方签字盖章后生效,一式四份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方银行账户甲方:
乙方:
负责人:负责人:
年月日
某工程租赁纠纷和解协议书3篇(租赁合同和解协议)相关文章:
★ 2022建筑公司个人年终工作总结模板3篇(建筑工程个人年终总结范文大全)
★ 2022菜市场租赁合同协议书精选3篇 菜市场租赁合同模板
★ 工程部个人2022年终工作总结范例5篇 工程部个人工作总结
★ 土地使用权转让合同协议范本3篇 个人最新土地使用权转让协议书