工程管理合同8篇(建设工程管理合同)

时间:2022-07-17 00:00:00 合同

  下面是范文网小编收集的工程管理合同8篇(建设工程管理合同),以供借鉴。

工程管理合同8篇(建设工程管理合同)

工程管理合同1

  委 托 方(甲方):

  项目管理方(乙方):

  签 订 日 期:

  合同内容

  委 托 方(甲方):

  项目管理方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:居然德胜家居广场

  1.2 建设地点:茵特拉根广场

  1.3 建设内容:室内外装修

  1.4 预计的建设工期:60天

  第二条 项目管理工作范围

  2.1 设计管理

  内容包括平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。

  2.2 变更管理

  内容包括对设计文件质量的控制、在项目的设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性。

  2.3 施工管理

  内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监

  2.4 资料管理

  根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。

  第三条 项目管理服务费及其服务期限

  3.1 项目管理服务费

  经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币: 万元整( 万元)

  3.2 服务期限:预计的项目建设工期

  3.3 支付方式

  3.3.1 本合同生效后 个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的 %,计 万元。

  3.3.2 阶段性验收后且经甲方审查通过后 天内,甲方支付管理费总额的20%,计 万元;

  3.3.3 竣工验收后,甲方支付管理费总额的20%

  第四条 项目管理方(乙方)的责任与义务

  4.1 乙方权利

  4.1.1 乙方有对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议的权利。

  4.1.2 乙方有对施工工艺设计和使用功能要求等向甲方提出合理化建议的权利。

  4.1.3 乙方有对工程设计中的技术问题,按照安全和优化原则,向设计单位提出建议的权利。

  4.1.4 按照保质保量、保证工期和降低成本的原则,乙方有权会同监理审核工程施工组织设计和技术方案,同时上报甲方。

  4.1.5 乙方在甲方授权下,可对施工、监理及大宗材料(设备)采购会同规定的义务提出变更。如果由此影响工程费用或质量、或进度,则这种变更需经甲方事先批准。

  4.1.6 乙方有权拒绝甲方提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。

  4.2 乙方义务

  4.2.1 乙方应严格按照程序,按建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,认真履行项目管理合同,实现过程工程进度、工程质量及安全目标。

  4.2.2 乙方应严格按照规定的工作范围和内容完成项目管理工作,收集相关资料,编制并向甲方报送工程进度报告。

  4.2.3 项目管理过程中若发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应负责紧急处理,做好善后工作,及时通知甲方。

  4.2.4 乙方管理本项目期间,负责协调各参与单位之间的关系。并从维护甲方利用出发,维持或改善周边关系。

  第五条 争议解决

  在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交行政主管部门协调,协调不成可向当地仲裁委员会仲裁。

  第六条 合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定:双方签字盖章后生效。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方履行完本合同的责任和义务后自行失效。

  第七条 乙方免责条款

  7.1.1 乙方对甲方的决策不承担责任。

  7.1.2 乙方对甲方在工程实施过程中的投资决策及资金拨付决策对工程项目造成的影响不承担责任。

  7.1.3 因不可抗力对工程项目建设造成的影响,乙方不承担责任。

  第八条 双方签字盖章

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程管理合同2

  (以上简称“业主”)与 (以上简称“监理单位”)经双方协商一致,签订本合同。

  一、业主委托监理单位的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程规模:

  工程期限:

  监理范围:

  监理内容:

  二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  (1、)监理委托函或中标函;

  (2、)公路工程施工监理合同标准条件;

  (3、)在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同中议定范围内的监理业务。

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、向监理单位支付酬金。 本合同签定的监理服务费为:

  本合同签订后业主先付监理服务费总额的 50% 计 万元整(¥ 元)给监理单位,其余部分根据工作进度拨付。

  本合同自双方签字起至工程竣工验收完毕止为有效期,验收后自然失效。

  本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程管理合同3

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  乙方:北京蓝卫通科技有限公司

  第一条 总则

  为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。

  第二条 工程名称

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第三条 工程项目及技术服务内容

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第四条 工程工期

  乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。

  第五条 双方权利和义务

  甲方权利和义务:

  1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。

  2 负责制定工程计划及组织协调工作。

  3 负责待调试站点管理协调工作。

  4 全权委托乙方承担调试任务。

  5 按时向乙方支付技术服务工程款。

  乙方权利和义务:

  1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。

  3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,

  处理好与甲方及用户的关系。

  5 乙方保证小站的正常接收和发射。

  第六条 卫星远端站工程技术服务费

  湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元

  第七条 付款方式

  甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票

  第八条 合同生效

  本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。

  本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  授权代表:

  日期:

  乙方:北京蓝卫通科技有限公司授权代表: 日期:

工程管理合同4

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  乙方:北京蓝卫通科技有限公司

  第一条 总则

  为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。

  第二条 工程名称

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第三条 工程项目及技术服务内容

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第四条 工程工期

  乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。

  第五条 双方权利和义务

  甲方权利和义务:

  1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。

  2 负责制定工程计划及组织协调工作。

  3 负责待调试站点管理协调工作。

  4 全权委托乙方承担调试任务。

  5 按时向乙方支付技术服务工程款。

  乙方权利和义务:

  1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。

  3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,

  处理好与甲方及用户的关系。

  5 乙方保证小站的正常接收和发射。

  第六条 卫星远端站工程技术服务费

  湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元

  第七条 付款方式

  甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票

  第八条 合同生效

  本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。

  本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。

  甲方:安徽四创电子股份有限公司

  授权代表:

  日期:

工程管理合同5

  甲方:

  乙方:

  第一条 总则

  为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施,安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方),承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。

  第二条 工程名称

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第三条 工程项目及技术服务内容

  湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

  第四条 工程工期

  乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。

  第五条 双方权利和义务

  甲方权利和义务:

  1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。

  2 负责制定工程计划及组织协调工作。

  3 负责待调试站点管理协调工作。

  4 全权委托乙方承担调试任务。

  5 按时向乙方支付技术服务工程款。

  乙方权利和义务:

  1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。

  2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。

  3 站点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。

  4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,

  5 乙方保证小站的正常接收和发射。

  第六条 卫星远端站工程技术服务费

  湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程:人民币7000元

  第七条 付款方式

  甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票

  第八条 合同生效

  本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。

  本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程管理合同6

  建设单位: (以下简称甲方)

  承建单位: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。

  3、工程规模:日处理量为M3/d。

  4、工程范围:3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。

  第二条 工程合同价款

  1、本工程包干综合单价为: 元/M3;设计污水处理池总量暂定为: M3。

  2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的情况下,增减或变更工程量。

  第三条 工期

  1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。

  2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。

  3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。

  第四条 工程质量和验收

  乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准,并通过当地环保局的验收。

  第五条 双方工作

  1、甲方工作

  1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

  1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。

  1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。

  2、乙方工作

  2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。

  2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。

  2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准,环保验收不合格,给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。

  2.4准备完整的工程竣工技术资料,参加竣工验收。

  2.5工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具工程所在地环保局验收报告。

  2.6乙方应做到安全生产,文明施工,施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责,因乙方产生的建筑、生活等垃圾,乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。

  2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。

  2.8培训甲方的操作及维修人员,使之熟练掌握操作要求。

  第六条 工程价款的支付与结算

  1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的50%。

  2、单个生化池全面竣工,环保局对该工程按环评要求进行综合验收,生化池单项合格后,支付该生化池合同价款的30%。

  3、本工程全面竣工,并经验收合格,双方办理完结算,支付至结算价款的95%,留5%作质保金,待保修期满后一次性无息退还。

  4、每次支付工程进度款时,乙方须提供等额建安发票。结算完毕,须提供所有发票,否则,甲方有权延期或不支付工程进度款。

  第七条、保修期

  1、本工程保修期为年(按国家有关保修条款执行),自通过工程竣工验收合格,交甲方使用之日起计算。

  2、保修期内如排放水质达不到排放标准,由乙方无偿整改调试直到合格为止。

  3、质保期内工艺及工艺设施出现问题时乙方须在接电话4小时以内赶到现场免费处理。

  第八条 违约责任

  1、合同签订后,甲、乙双方须共同遵守,诚实守信,任何一方不得无故变更或终止合同。如一方违约,不履行合同义务,终止合同,均须赔付对方合同总价3%的违约金,违约金不能补足其损失的还须支付赔偿金。

  2、合同出现争议不能履行时,双方应本着友好的原则解决,若双方不能达成协议,可由当地劳动仲裁机构进行仲裁。

  第九条 其他

  1、合同经双方签字盖章生效起至工程竣工验收合格结清账款时终止。

  2、本合同一式捌份,甲方执伍份,乙方执叁份。双方合同具有同等法律效力。

  3、未尽事宜,参照国家有关规定,双方共同协商解决,单方决定一律无效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程管理合同7

  建 设 地 点:

  委 托 方(甲方):

  项目管理方(乙方):

  签 订 日 期:

  合同内容

  委 托 方(甲方):

  项目管理方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 建设地点:

  1.3 工程规模:

  1.4 建设内容:

  1.5 工程总投资:

  1.6 预计的建设工期:

  第二条 项目管理工作范围

  2.1 设计管理

  内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。

  2.2 招投标管理

  内容包括对设备、建安工程的招投标管理。所发生的额外费用由甲方承担。

  2.3 合同管理

  内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。

  2.4 变更管理

  内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性,并完善设计变更的有关手续,避免不必要的纠纷。

  2.5 施工管理

  内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监督、协调施工现场各方的关系。

  2.6 投资管理

  主要内容包括审核施工过程中的变更费用,进行成本控制管理和竣工结算管理等。

  2.7 资料管理

  根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。

  第三条 项目管理服务费及其服务期限

  3.1 项目管理服务费

  依据国家有关规定, 经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币: 万元整( 万元)

  3.2 服务期限:预计的项目建设工期

  3.2.1 若非甲方原因导致建设工程逾期,从而导致服务期延长,乙方不应追加服务费,且应承担相应的违约责任。

  3.2.2 若非乙方原因造成建设工程逾期,且逾期时间超过6个月,乙方应追加服务费。

  3.3 支付方式

  3.3.1 本合同生效后14个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的20%,计 万元。

  3.3.2 乙方提交初步设计文件且经甲方审查通过后7天内,甲方支付管理费总额的20%,计 万元;

  3.3.3 乙方完成主要设备及施工招标后7天内,甲方支付管理费总额的20%,计

  第四条 委托方(甲方)的责任与义务

  4.1 甲方权利

  4.1.1 甲方有对工程规模、设计标准、规划设计的认定权。

  4.1.2 甲方有对设计使用功能要求和工艺设计要求的认定权。

  4.1.3 甲方有权对工程变更的审批权。

  4.1.4 甲方有权对工程施工、设备采购等专业工作单位招标工作进行全程监督和审核,有权对乙方合同谈判进行监督,有权对乙方制订的合同进行审核。

  4.1.5 甲方有权对项目管理工程质量和施工进度进行监督,参与项目管理项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

  4.1.6 甲方有权依法对项目管理单位进行检查和监督,并对乙方违规行为予以查处和纠正。

  4.1.7 如甲方发现并有充分的证据证明乙方在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时,甲方有权按合同向乙方追究违约责任。

  4.2 甲方义务

  4.2.1 甲方负责审批项目初步设计等文件。

  4.2.2 甲方负责按规定办理投资许可证。

  4.2.3 甲方应协调乙方与项目相关的政府行政主管的关系。负责提供过程必要的项目建设条件和良好的外部环境。

  4.2.4 甲方协助乙方办理各项建设手续,负责缴纳规划、城市管理和相关政策费用。

  4.2.5 甲方应按本合同的规定按时足额向乙方支付服务费。

  4.3 甲方责任

  4.3.1 甲方应全面实际的履行本合同约定的义务,任何未按合同约定履行或未适当履行、行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。

  4.3.2 因甲方责任使项目建设发生变化、暂停或终止,而造成乙方实际损失的,因按照附加工作、额外工作报酬记取方式调整项目管理酬金,同时委托方应承担相应的赔偿责任。

  4.3.3 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行,甲乙双方协商解决。

  第五条 项目管理方(乙方)的责任与义务

  5.1 乙方权利

  5.1.1 乙方有对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议的权利。

  5.1.2 乙方有对施工工艺设计和使用功能要求等向甲方提出合理化建议的权利。

  5.1.3 乙方有根据国家相关规定的程序选择专业的工作单位权利。

  如果乙方有相关招标代理资质,则允许乙方在征得甲方同意的前提下,进行招标工作,相关费用由甲方承担。

  如果乙方有相应监理资质,则允许乙方在征得甲方同意的前提下,开展监理工作,相关费用由甲方承担。

  5.1.4 乙方有对工程设计中的技术问题,按照安全和优化原则,向设计单位提出建议的权利。

  5.1.5 按照保质保量、保证工期和降低成本的原则,乙方有权会同监理审核工程施工组织设计和技术方案,同时上报甲方。

  5.1.6 乙方在甲方授权下,可对施工、监理及大宗材料(设备)采购会同规定的义务提出变更。如果由此影响工程费用或质量、或进度,则这种变更需经甲方事先批准。

  5.1.7 乙方有权拒绝甲方提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。

  5.1.8 乙方有权取得项目管理服务酬金,乙方开展项目管理工程中,因甲方原因而受到损失的,可向甲方索赔。

  5.2 乙方义务

  5.2.1 乙方在履行合同义务期间,应遵守国家相关法律、法规和政策,维护甲方的合法权益。

  5.2.2 制定项目管理大纲、项目管理实施规划。

  5.2.3 乙方在甲方的监督下,负责组织专业工作单位招标工作,签订相关合同,报有关部门备案。

  5.2.4 乙方应严格按照国家基本建设程序,按批准的建设规模、建设内容

  和建设标准实施组织管理,认真履行项目管理合同,实现过程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

  5.2.5 乙方应严格按照规定的工作范围和内容完成项目管理工作,收集相关资料,编制并向甲方报送工程进度和管理工作报告。

  5.2.6 项目管理过程中若发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应负责紧急处理,做好善后工作,及时通知甲方。

  5.2.7 乙方管理本项目期间,负责协调各参与单位之间的关系。并从维护甲方利用出发,维持或改善周边关系。

  5.2.8 甲方提供的设施和物品,属于甲方的财产。在项目管理工作完成或终止时,乙方应将其设施和剩余的物品移交给甲方。

  5.3 乙方责任

  5.3.1 乙方为项目建设期内的责任单位。在责任期类,应该履行约定的义务。甲方未能履行项目管理合同或未能完全履行项目管理合同,由甲方承担违约责任,有不要可追究其法律责任。

  5.3.2 乙方不得为追求投资节约而擅自缩小工程范围、降低工程质量标准、增大概算投资,否则应该承担相应的违约责任。

  5.3.3 乙方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

  5.4 项目管理机构

  5.4.1 乙方应根据本项目的建设规模和技术要求建立和健全与该工程建设管理相适应的组织机构,选派项目管理人员。

  5.4.2 在服务期限内,项目管理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。乙方可根据工程进展和业务需要对项目管理机构人员作出合理调整。

  5.5 项目管理经理

  5.5.1 项目管理经理经授权并代表甲方履行本合同,全面负责本项目的项目管理工作。项目管理经理需要离开现场应取得甲方同意,并指定一名有经验的人员临时代行其责任。

  5.5.2 在紧急情况下,且无法与甲方代表取得联系时,项目管理经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全,但须在事后48小时内向甲方代表送交书面报告。

  5.5.3 乙方需更换项目管理经理时,提前14天书面通知甲方,并征得甲方同意。同时,甲方有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目管理经理,乙方在接到更换通知后14日内指派新的项目管理经理。

  第六条 违约责任

  6.1 甲方违约

  当发生下列情形时:

  (1)甲方未按合同约定按时支付项目管理服务费,而又未给出合理解释;

  (2)因甲方责任使项目建设发生变化,而造成乙方实际损失的;

  (3)甲方资金不能按时到位影响工程进度;

  (4)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。 甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。

  6.2 乙方违约

  当发生下列情形时:

  (1)因甲方原因不能按合同约定的工期或顺延后的工期竣工;

  (2)乙方原因工程质量达不到质量标准;

  (3)未经甲方同意,乙方擅自更换项目经理,或项目经理长期不在岗位的;

  (4)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。 乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

  第七条 争议解决

  在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交行政主管部门协调,协调不成可向当地仲裁委员会仲裁。

  第八条 合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定:双方签字盖章后生效

  本合同一式八份,具有同等法律效力,双方履行完本合同的责任和义务后自行失效。

  第九条 乙方免责条款

  9.1.1 乙方对甲方的决策不承担责任。

  9.1.2 乙方对甲方在工程实施过程中的投资决策及资金拨付决策对工程项目造成的影响不承担责任。

  9.1.3 因不可抗力对工程项目建设造成的影响,乙方不承担责任。

  第十条 双方签字盖章

  委托方(甲方): 项目管理方(乙方):

  (盖章) (盖章)

  地址: 地址:

  法定代表人:

  开户银行:

  帐号:

  邮编:

  电话:

  传真:

  法定代表人: 开户银行: 帐号:

工程管理合同8

  甲 方:(代表)

  乙 方:(现场项目经理)

  甲、乙双方本着诚实守信、互利互惠、共谋发展的原则,甲方将承接的《茶园新区B标准分区(BH1,BZ2)道路工程》项目的土石方工程承包给乙方。经双方共同协商,订立如下合同,共同遵守。

  一、承包内容:

  包括本工程所有土石方开挖、爆破(含清表、爆破手续办理、周边协调等)和分层回填碾压(含场内转运及借土回填)及项目管理等工作,按设计图纸和规范要求进行施工,必须达到合格验收标准。以及该工程所需机械设备派用和管理,同时包含本工程进出口洗车场的建设和管理工作。若甲方需临时派用乙方的机械设备,乙方应无条件的配合和支持。

  二、承包方式:

  乙方承包该项目后,在甲方的统一调配下,实行自主实施、甲方配合管理、自负盈亏、独立核算,甲方只作原则性和技术性的指导和监督,不具体参与实质性的经营和管理。

  三、计价方式:

  1.土石方开挖,爆破费用及场内运输每立方米10元。

  2.文明施工安全费每立方米4元。

  3.质量费用每立方米0.5元;进度费用每立方米0.5元。

  4.分层回填碾压(含场内转运及借土回填)。回填区域收取的外运土费作为乙方的利润和管理费及一切补偿。

  5.暂定工程量为17万立方,总造价约250万元。(工程量以甲方与业主实际结算挖方量为准)。

  四、双方责任与义务

  (一)甲方责任与义务

  1、配合乙方上报工人岗位培训计划,办理上岗证件,费用由乙方承担。

  2、配合乙方重大质量、安全及伤、残、亡事故的协调处理,责任、费用由乙方承担。

  3、监督乙方按时给民工发放工资。

  4 、本工程的所有图纸和资料由甲方保管,乙方不得擅自修改,甲方只提供乙方承包项目所需图纸,并作为验收和结算的依据。

  5、免费提供给乙方三间办公用房,其余的现场作业人 员的住宿和生活费用由乙方自行解决。

  6、甲方一次性补贴炮损费给现场项目经理5万整。

  (二)乙方责任与义务

  1、保证工人持证率。即:管理人员及特殊作业100%、工人90%。

  2、认真履行甲方主合同上的所有条款。

  3、负责本工程的安全防护和保卫工作,负责承担此项目给甲方造成的所有损失。

  4、按照工人签订的劳动合同约定及时给工人发放工资,承担因劳动纠纷及安全事故引发的经济和法律责任。

  5、承担因检测不合格造成的二次检测费。

  6、承担本工程在施工过程中与当地居民发生纠纷所产生的一切费用。

  7、工程中乙方发生的一切安全事故均由乙方负责承担,概与甲方无关。

  五、合同工期:

  乙方必须组织足够的劳动力和机械设备,按甲方和业主签订的主合同的施工工期为准,保质保量完成工作。(如因业主进行图纸变更和不可抗力因素造成工期延误的,工期顺延。)

  六、付款方式:

  甲方按乙方每月实际挖方工程量的80%支付进度款,总进度款按甲方与业主签订的合同单项清单工程量为基准(即总进度款不超过清单开挖土石方量的80%),剩余工程款待本项目验收合格后付工程款的15﹪,甲方与业主进行竣工结算后一个月内一次性付清工程款的5﹪。

  七.其它

  1、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  2、本合同经双方签字、盖章后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程管理合同8篇(建设工程管理合同)相关文章:

工程施工合同书范文3篇(简单的工程施工合同书范例)

通用工程水电安装合同11篇(建筑工程水电安装合同)

住宅室内装饰装修工程施工合同11篇 室内装饰施工合同示范文本2022版

岳阳市居民住宅室内装饰装修工程施工合同9篇(武汉市室内装修施工合同)

工程造价咨询服务合同11篇(建设工程造价咨询服务合同)

成都市家庭装饰装修工程施工合同 10篇 家居装饰施工合同书

2022北京市装饰装修工程施工合同10篇 北京市住宅装饰装修工程施工合同

江苏省建设工程招标代理合同13篇 江苏省招标代理公司

装饰装修工程施工合同范本4篇(私人家庭室内装修施工合同书)

建筑安装工程合同4篇(安装工程合同范本)