工程建设监理合同3篇 建设工程监理合同属于什么合同

时间:2022-12-25 00:43:24 合同

  下面是范文网小编整理的工程建设监理合同3篇 建设工程监理合同属于什么合同,供大家品鉴。

工程建设监理合同3篇 建设工程监理合同属于什么合同

工程建设监理合同1

  工程建设监理合同(GF-95-0202)

_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双

  方协商一致,签订本合同。

  一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总投资:

  监理范围:

  二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

①监理委托函或中标函;

②工程建设监理合同标准条件;

③工程建设监理合同专用条件;

④在实施过程中国共产党同签署的补充与修正文件。

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围

  内的监理业务。

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。

  本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月

  日完成。

  本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本份,各执

  份。

  业主:(签章)监理单位(签章)

  法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

  地址:地址:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  邮编:邮编:

  电话:电话:

  年月日年月日

  签于签于

  工程建设监理合同标准条件

  词语定义、适用语言和法规

  第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。

(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。

(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法

  继承人。

(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一

  天的时间段。

  第二条 工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条

  件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

  第三条 监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本

  发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

  监理单位的义务

  第四条 向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规

  划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

  第五条 监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供

  与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定 的目标,公正地维护各方的合法权益。

  第六条 监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完

  成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间

  和方式移交此类设施和物品。

  第七条 在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

  业主的义务

  第八条 业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部

  条件。

  第九条 业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监

  理机构所需要的工程资料。

  第十条 业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切

  事宜作出书面决定。

  第十一条 业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

  第十二条 业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职

能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

  第十三条 业主应为监理机构提供如下协助:

(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

  第十四条 业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自

  备的设施给予合理的经济补偿。

  第十五条 如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应

  在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

  监理单位的权利

  第十六条 业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:

(1)选择工程设计单位和施工总承包单位的建议权;

(2)选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权;

(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计

  和使用功能要求,向业主的建议权;

(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高

  工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意;

(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高

工程建设监理合同2

  一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下:

  工程名称:_________;工程地点:_________;工程规模:_________;总投资:_________;监理范围:_________。

  二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1.监理委托函或中标函;

  2.工程建设监理合同标准条件;

  3.工程建设监理合同专用条件;

  4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。

  业主(盖章):_________监理单位(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  地址:_________地址:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  电话:_________电话:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

工程建设监理合同3

  建设工程合同管理考试试卷

  姓名:_________________准考证号:_____________________ 考生单位:_________________________________________________________

  一、单项选择题(共50,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

  1、当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向()申请撤销裁决。

  A、该仲裁委员会

  B、仲裁委员会所在地的行政机关

  C、仲裁委员会所在地的基层人民法院

  D、仲裁委员会所在地的中级人民法院

  2、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括()。

  A、提供的投标担保有瑕疵

  B、货物包装方式不符合招标文件的要求

  C、个别地方存在漏项

  D、明显不符合技术规格要求

  3、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于()。

  A、正常工作

  B、附加工作

  C、额外工作

  D、意外工作

  4、《合同法》规定,由于一方不履行合同义务的行为,对方可以行使的“抗辩权”是指()的行为。

  A、单方宣布合同无效

  B、双方协商解除合同

  C、请仲裁机构裁定合同可撤销

  D、合同仍然有效,但守约方拒绝继续履行本方义务

  5、设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。

  A、提交设计文件

  B、设计文件通过审批

  C、设计人向施工单位完成设计交底

  D、工程施工完成竣工验收

  6、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求()变更。

  A、建设行政主管部门

  B、设计单位

  C、监理单位

  D、人民法院

  7、因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权,这是债权人的()。

  A、代位权

  B、撤销权

  C、先履行抗辩权

  D、后履行抗辩权

  8、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。

  A、费用和工期损失全部由业主承担

  B、费用和工期损失全部由承包商承担

  C、费用由承包商承担,工期给予顺延

  D、工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

  9、建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本,《建设工程设计合同》(二)[GF-2000-0210]与(一)[GF-2000-0209]中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同,即承包工程项目的()任务。

  A、勘察、设计

  B、设计、施工

  C、专业工程设计

  D、民用建筑工程设计

  10、下列各项中,()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

  A、建设用地征用完毕,施工图纸完成B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划

  C、招标文件已经编制好

  D、建设资金、建材、设备来源已经落实

  11、一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为()。

  A、各自承担自己的损失

  B、甲方赔偿乙方1万元的损失

  C、甲方赔偿乙方万元的损失

  D、甲方赔偿乙方2万元的损失

  12、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。

  A、原价格

  B、新价格

  C、原价和新价的平均价格

  D、当地市场价格

  13、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切险。

  A、发包人

  B、工程师

  C、承包人

  D、项目经理

  14、依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

  A、债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任

  B、债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  C、保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  D、保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任

  15、定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定,但不得超过主合同标的额的()。

  A、10%

  B、20%

  C、25%

  D、30%

  16、合同法律关系内容包括()。

  A、行为

  B、权利

  C、当事人

  D、智力成果

  17、设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为()。

  A、设计人没收发包人支付的定金

  B、设计人没收定金,发包人再支付合同价25%的设计费

  C、发包人应支付合同价50%的设计费

  D、设计人没收定金,发包人再支付合同价50%的设计费

  18、工程标底是工程项目的()。

  A、中标合同价格

  B、招标预期价格

  C、施工结算价格

  D、工程概算总价格

  19、监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求()赔偿损失。

  A、建设单位

  B、监理单位

  C、监理工程师

  D、项目经理

  20、订购80m3木材的合同,在合同约定的时间交付了60m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知,但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复,则对这20m3木材而言,()。

  A、供货方不应再继续发运

  B、供货方发运后,采购方有权拒收

  C、供货方发运后,采购方应接收并及时支付合同约定的货款

  D、供货方发运后,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

工程建设监理合同3篇 建设工程监理合同属于什么合同相关文章:

工程施工合同书大全5篇(施工23类合同范本)

工程承包合同书3篇(承包工程合同范本)

防水工程合同书范本15篇 建筑防水工程合同范本

管道安装工程合同12篇 安装管道合同怎么写

绿化工程养护合同10篇(园林绿化养护合同)

矿山工程承包合同范本16篇 采矿承包合同范本

建设工程合同2篇 在建设工程合同

桥梁建设工程合同样本2篇 桥梁工程承包合同

工程总承包施工合同3篇 最新施工总承包合同内容

个人承包工程合同范本3篇(个人工程承包合同书怎样写)