设备搬迁合同5篇(机房设备迁移合同)

时间:2022-11-13 00:00:00 合同

  下面是范文网小编整理的设备搬迁合同5篇(机房设备迁移合同),以供参考。

设备搬迁合同5篇(机房设备迁移合同)

设备搬迁合同1

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  甲、乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  合同内容:

  第二条 组成合同的文件

  1、 本合同书和合同条款

  2、 中标通知书

  3、 投标书及其附件

  4、 招标文件

  5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

  6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

  第三条 合同范围和条件

  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致,交货方式为交钥匙工程。

  第四条 合同价款

  甲方向乙方订购  (包括运输)计人民币¥  元, 安装计人民币¥  元,合计人民币¥  元 ,大写人民币  元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

  第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工,承担设备的质量问题,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

  第七条 合同生效

  合同订立时间:  年  月  日

  合同订立地点:

  本合同约定双方签字盖章后生效。

  第八条 合同份数

  本合同正本二份,双方各存一份。双方约定合同副本四份,双方各执二份。

  甲方:(公章)  乙方:(公章)

  法定代表人:  法定代表人:

设备搬迁合同2

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  甲、乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  合同内容:

  第二条组成合同的文件

  1、本合同书和合同条款

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、招标文件

  5、国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

  6、双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

  第三条合同范围和条件

  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致,交货方式为交钥匙工程。

  第四条合同价款

  甲方向乙方订购 (包括运输)计人民币¥ 元,安装计人民币¥ 元,合计人民币¥ 元,大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

  第五条乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工,承担设备的质量问题,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第六条甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

  第七条合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同约定双方签字盖章后生效。

  第八条合同份数

  本合同正本二份,双方各存一份。双方约定合同副本四份,双方各执二份。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  合同条款

  第一部分采购合同条款

  1、定义

  本合同下列述语解释为:

  1)合同:指供需双方签署的协议,包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

  2)合同价:指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后,甲方应支付给乙方的价格。

  3)设备:指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

  4)项目现场:。

  5)天:指日历天数。

  2、来源地

  本条所述来源地指设备生产地,经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

  3、技术规格

  3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

  3.2、除技术要求另有规定外,计量单位应使用公制。

  4、专利权

  乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时,免受第三方提出侵犯其专利权,商标权或工业设计权的起诉。

  5、装运

  5.1、除合同另有规定外,乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。

  5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

  5.3、包装标志

  5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记:

  (a)收货人;(b)合同号;(c)目的地;(d)货物名称;

  (e)箱号;(f)毛重/净重;(g)尺寸{长×宽×高,以厘米或cm计};

  5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明"重心"和"吊装点",以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标注"小心轻放"、"请勿倒置"、"防潮"等字样和其它适当的标志。

  5.4、装运条件

  5.4.1、供方负责安排运输,报价中包含产品运输费、保险费,货到工地卸车费由供方负担;产品价格为完全价格,含各项费用及保险费用,到达现场平地。

  5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则,乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

  5.5、装运通知

  供方应在合同规定的装运日期之前 小时通知需方。

  6、交货日期

  乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内,向甲方交付设备,乙方根据现场进度,在保证不影响安装的前提下可分批交货。

  7、交货方式及到货地点:

  7.1、交货方式:

  供方将货运至需方指定地点,装卸及运输、运杂费由供方自理;如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

  7.2、到货地点:

  ,甲方指定具体堆放点,由乙方负责堆放保管,乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

  8、保险

  保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

  9、伴随服务

  9.1、除合同中另有规定外,乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件,如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

  9.2、乙方还应提供下列服务:

  1)提供设备维修所需的专用工具;

  2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修,但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

  3)在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训;

  9.3、伴随服务的费用应含在合同价中,不再单独进行支付。

  10、质量与检验:

  10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

  10.2、产品的外观检验:外观、材质、随机资料(质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等)及包装完整无破损。在 正式交付甲方使用之前,一切 本身质量问题均由乙方负责。

  10.3、乙方应保证其设备的正确安装,在正常使用和保养条件下,在其使用寿命周期内,应具有满意的性能,在验收后的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责,安装质量保证期为 月。

  10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内,如果设备的数量、质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应承担全部责任,甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

  10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后,没有在商定的时间内采取补救措施,甲方可以自行采取补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

  10.6、产品质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包退、包换),费用由乙方负责,并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

  10.7、验收方式:

  供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性,待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续,产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时,需方有权拒收,由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担,并承担法律责任。

  10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

  第二部分安装合同条款

  1、工期:

  本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方,合同安装工期总天数为 天,乙方按规定保证设备及时交货,因设备未及时交货影响安装,由乙方自行承担一切责任。

  2、甲、乙方住工地代表:

  甲方代表姓名:

  乙方代表(项目经理)姓名: (任命书、委派书作为合同附件)。

  3、甲方工作:

  3.1、提供设备进场及安装进场时间;

  3.2、协调总、分包单位的日常工作,包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房,施工用水用电。

  3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

  3.4、负责 部件安装后的土建完善。

  4、乙方工作:

  4.1、在接到甲方图纸及设计交底后,七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案,并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间,并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

  4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,指导甲方解决土建现场的一切有关 方面的技术问题,如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

  4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前 天向总包单位提交计划。

  4.4、乙方负责 设备的勘察、安装、调试,负责安装所需的辅工辅料及调试仪器。

  4.5、负责脚手架的搭拆工作。

  4.6、对施工电源的要求应在施工天提交计划,现场电费按实与总包结算。

  4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费,其标准为:安装费用(不含设备费)的 %计算。

  4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议,随时清理施工垃圾,运至现场指定地点。

  4.9、乙方必须服从总包的进度安排,对因乙方进度延误而影响总包进度的,由乙方承担一切经济损失。

  4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

  5、工程质量检查及验收:

  5.1、本合同的 按 标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

  5.2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告,并负责政府部门验收工作。

  5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件,乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方,通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录,甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格,甲方代表在调试记录上签字。

  5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件,甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求,乙方按要求做好准备工作,系统调试合格,双方在调试记录上签字。

  5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求,由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装,工期不予顺延。

  5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求,乙方应按规范要求重新安装和调试,并承担重新安装和调试的费用,工期不予顺延。

  6、安全施工与检查:

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全技术标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

  7、质量验收与保修:

  7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收,并向甲方出具《 安装检验报告》和《产品合格证书》。

  7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  7.3、设备主体质量终生保修,附属配件、管线保修期为 月, 月后维修,更换材料费由甲方支付。

  7.4、乙方在现场设立维修保养中心,提供一年的维护保养服务(维保期间,维保中心场地由甲方提供)。

  第三部分XX条款

  1、凡 设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理,如因乙方处理不当造成质量、工期等违约,均由乙方承担一切责任。

  2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分,但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

  3、索赔

  3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔,乙方应同意退货、降低价格、更换部件,并承担甲方因此而蒙受的损失费用,同时乙方应相应延长质量保证期。

  3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔,甲方将从未付款中扣除相关的费用。

  4、乙方履约延误

  4.1、除合同XX条款第4条规定外,乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

  4.2、如乙方无正当理由而延误工期,甲方有权没收乙方履约保证金,加收误期赔偿或终止违约合同。

  4.3、供方确无法按期交货的,应将拖延的期限和理由及时通知需方,需方应尽快对情况进行评价,并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

  5、不可抗力

  5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,但不包括乙方的违约或疏忽,这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

  5.2、在不可抗力事件发生后,乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方,同时应尽实际可能继续履行合同义务,当不可抗力超过 天时,双方应协商修改合同履行时间。

  6、履约保证金

  1)乙方应交纳合同总价的10%款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

  2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

  3)如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中得到补偿。

  7、争端的解决

  7.1、双方在解决合同争端时,应首先通过友好协商,协商不能解决时,双方均同意将争端向 。

  7.2、 。

  8、合同的终止

  8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内,履行其合同义务,甲方有权提出终止部分或全部合同。

  8.2、如果乙方破产或无清偿能力,甲方有权提出终止合同。

  8.3、因乙方违约造成合同的终止时,甲方有权购买类似未交设备的设备,乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

  9、合同价款及支付:

  设备付款方式:

  9.1、合同签订后甲方支付设备价款的 %作为定金。

  9.2、确定交货期后提前 天支付设备价款 %作为预付款。

  9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的 %,期限为从产品交货时起至调试合格,方式为不超过 个月的 银行承兑汇票,同时乙方交付金额为设备价款 %、期限为 个月的银行履约保函。

  9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的 %。

  安装付款方式:

  9.5、安装队进场前天甲方支付安装费的 %。

  9.6、在经过验收合格后 日内甲方支付安装费的 %,产品移交给业主。

  9.7、安装费的 %作为质量保修金,产品保修期满后 日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

  10、违约责任:

  10.1、甲方未按期付款(按双方协议,或乙方违约除外)应向乙方偿付延期付款的贷款利息,按当期利息以天计算。

  10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用,乙方应向甲方偿付误期违约金,按合同总价每延误一周(7天)赔偿合同总价的1%,除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  11、投标文件与招标文件有偏离的,除甲方有书面确认外,以招标文件为准。

  12、如供方设备未能达到技术条款,供方必须:

  a、调换设备部件b、降低设备价格c、退货

  d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

  13、合同履行期未尽事宜,双方协商以"会议纪要"书面形式或"补充协议"等作为合同附件一并执行,与本合同有同等法律效力。

  第二部分合同订购技术条款部分

  1、产品名称:

  2、货物清单:

  3、技术参数及功能:(技术规格、基本功能要求)

  4、卖方应提供的随机技术资料和文件:

  5、验收标准要求:

  6、质保期:

  最终安装调试验收合格双方代表签字,并交付使用后,供方应提供 年的质保期,质保期内更换所有损坏部件(供方举证确系需方使用不当除外)并提供维修保养,内容包括:

  ¤每月提供 次定期保养。

  ¤24小时值班服务,并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

  普通故障修复时间不超过 小时,任何故障其修复时间不能超过基准值 小时。

  7、其它要求:

  7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号,并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料,内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

  7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件:

设备搬迁合同3

  甲方:

  乙方:

  根据本着和互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商一致,签订本合同。

  一、甲方:____________工地设备,以及辅助的配套设备,从银川到内蒙伊旗纳林陶亥镇弓家塔村到卸货地点。乙方必须按甲方的要求保质保量,顺利的完成全部搬迁工作,配合工地装车、托运。乙方接到通知后,运输车辆_____日内进入指定场地。

  二、甲方内722吨钢结构运输费,按每吨叁佰元包给乙方,包括运输税票,车辆装车后首付30%。每卸一车必须付清一车运费。

  三、甲方配合乙方装卸车辆的设备实施,并配合吊车,人工,双方积极配合于____年___月___日装车,___月___日晚必须所有货物全部装车,甲,乙双方自行承担责任。如因乙方组织车辆不到位,逾期每天罚款___元。在总搬迁费中扣除。

  四、甲方人员捆绑运载物,并经该车承运司机检验认可后,运输过程乙方要确保甲方设备的安,完好,如发现损坏、丢失、全部由乙方负责照价赔偿。

  五、与____年___月___日装车,乙方必须在____年___月___日晚全部到达指定地点,如果车辆不能按时到达的,逾期每天处罚五千元,在工程款中扣除,除不可抗因素外(战争、地震、道路堵塞)影响可以酌情延期。

  六、乙方在运输过程中承担运输的一切不安全事故,如在途中发生交通事故造成人员伤亡或财产损失全部由乙方赔偿。

  七、甲方有义务按合同支付运费,负责处理自身和当地事宜,勿使搬迁装车工作受到影响。

  1、如果在装车或卸车路途中有当地农民或有机关部门挡车要钱,甲方必须承担所有费用,与乙方无任何关系。每天每车压车费1000-20__元。

  2、甲方提供《装车清单》一式三份,乙方安装货清单托运。

  3、其他说明,乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后。甲方接货出具运输完工证明。据此作为结算依据。

  八、在运输过程中________至________沿途所有罚款有乙方自行承担,出现紧急状况及时处理,货物由乙方自行配货。

  九、甲方必须保证吊车,人工在上班时待命,货车随到随装,如果不按时吊车或刁难,甲方赔偿____元。

  十、甲乙双方在签订盖章后本合同具有法律效力。双方不得违约,如单方违约引起的对方经济损伤由违约方承担(乙方必须提供与签字合同有关的所有手续证明等)。

  十一、本合同在签订之日起生效。双方严格履行,在履行中发生纠纷,向仲裁机构申请或人民法院提起诉讼。

  十二、本合同一式两份,甲乙各持一份。(备注:双方需备身份证复印件、及电话、营业执照复印件。)

  甲方签字:

  乙方签字:

  证人签字:

  年 月 日

设备搬迁合同4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就梅县金盘商品混凝土有限公司金盘搅拌站设备搬迁达成如下协议:

  第一条 甲方搬迁的设备概况:

  1、搬迁的设备: 。

  2、设备拆卸地点:

  3、设备安装地点:

  第二条 承包范围:

  1、设备的拆卸、运输、安装、调试,包括水、电、气路及添加剂管路。

  2、设备的维修、更新:包括更换主机卸料门、主机楼外封彩钢瓦及水泥筒仓、配料机、输送带、主机楼设备机架等全部钢构件除锈防腐油漆。

  3、提供设备基础、预埋件施工图纸,指导设备基础施工,设备基础预埋件制作安装。

  4、其余工作内容要求详见报价表。

  第三条 承包方式:

  1、乙方包质量、包工期、包文明生产和安全施工,包调试;

  2、乙方包工、包辅助材料、机械、奖金、安全设施费、自身管理费、维修费及运输过程中的过桥过路费;

  3、乙方包临时工劳保福利、合同工社会劳动保险、意外伤害保险及设备运输保险。

  第四条 合同工期:自甲方通知拆卸之日起50天内。

  第五条 合同价格:

  合同总价(大写): 贰拾壹万捌仟元;(小写): 218000元。

  注:以上价格不包含水管、电线、电器元件、高强螺栓、避雷装置及设备基础预埋件材料费,详见报价表。

  第六条 结算方式:

  1、合同承包范围内工作内容按合同总价包干。

  2、设备基础预埋件制作安装按实计量,单价按11875元/吨计算。

  第七条 付款方式

  1、所有设备拆卸完毕运至安装现场指定地点后五天内,付玖万元。

  2、所有设备安装完毕试运行后五天内,付壹拾万元。

  3、甲方正式投料生产一个月后,如设备运转正常,付清余款。

  第八条 甲方责任

  1、甲方指定 负责拆卸工程现场的联系工作,指定 负责安装施工现场的联系工作。

  2、开工前 三 天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工用电。

  3、甲方负责在安装现场为乙方人员提供食宿条件。

  4、甲方必须按合同约定时间支付工程款。

  第九条 乙方责任

  1、乙方指定 负责拆卸、安装工程现场的联系工作。

  2、乙方必须为自身作业人员和设备购买保险,如拆卸、运输、安装过程中出现人员伤亡、设备损坏,由乙方负全部责任。

  3、乙方作业过程应严格遵守安全生产操作规程,严禁违章作业。

  4、乙方必须指派工程师协助甲方设备基础施工放线。

  5、乙方在设备拆卸、安装过程中如发现设备零部件损坏必须如实向甲方反映,由甲方确定采取维修或更换措施,费用双方协商解决。

  6、由甲方负责提供的材料及零配件(包括基础钢筋),乙方必须提前五天向甲方提供清单或钢筋抽料表。

  7、乙方必须严格按照搅拌站安装说明书和《钢结构工程施工质量验收规范》要求施工。

  第十条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,应协商解决,协商解决不成,可向 人民法院提起诉讼。

  第十一条 本合同未尽事宜,双方协商解决。

  第十二条 本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份。

  第十三条 本合同经双方签字、盖章后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

设备搬迁合同5

  第一部分合同书

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  甲、乙双方经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  合同内容:

  第二条组成合同的文件

  1、本合同书和合同条款

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、招标文件

  5、国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

  6、双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

  第三条合同范围和条件

  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致,交货方式为交钥匙工程。

  第四条合同价款

  甲方向乙方订购(包括运输)计人民币¥元,安装计人民币¥元,合计人民币¥元,大写人民币元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

  第五条乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工,承担设备的质量问题,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第六条甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

  第七条合同生效

  合同订立时间:年月日

  合同订立地点:

  本合同约定双方签字盖章后生效。

  第八条合同份数

  本合同正本二份,双方各存一份。双方约定合同副本四份,双方各执二份。

  甲方:(公章)乙方:(公章)

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  合同条款

  第一部分采购合同条款

  1、定义

  本合同下列述语解释为:

  1)合同:指供需双方签署的协议,包括所有附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

  2)合同价:指根据合同规定乙方在正确履行合同义务后,甲方应支付给乙方的价格。

  3)设备:指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其他义务。

  4)项目现场:。

  5)天:指日历天数。

  2、来源地

  本条所述来源地指设备生产地,经过制造、加工的产品或经过实质上组装元部件而形成的产品可称为设备。

  3、技术规格

  3.1、交付设备的技术规格应符合招标文件规定的技术规格和要求。

  3.2、除技术要求另有规定外,计量单位应使用公制。

  4、专利权

  乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时,免受第三方提出侵犯其专利权,商标权或工业设计权的起诉。

  5、装运

  5.1、除合同另有规定外,乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。

  5.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

  5.3、包装标志

  5.3.1、乙方应在每件包装箱的相邻四侧用不退色的油漆以醒目的中文做出下列标记:

  (a)收货人;(b)合同号;(c)目的地;(d)货物名称;

  (e)箱号;(f)毛重/净重;(g)尺寸{长×宽×高,以厘米或cm计};

  5.3.2、乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

  5.4、装运条件

  5.4.1、供方负责安排运输,报价中包含产品运输费、保险费,货到工地卸车费由供方负担;产品价格为完全价格,含各项费用及保险费用,到达现场平地。

  5.4.2、乙方装运的设备不应超过规定的数量和重量。否则,乙方应对超过数量或重量而产生的一切后果负责。

  5.5、装运通知

  供方应在合同规定的装运日期之前小时通知需方。

  6、交货日期

  乙方在接到甲方正式通知并收到合同约定的款项后三个月内,向甲方交付设备,乙方根据现场进度,在保证不影响安装的前提下可分批交货。

  7、交货方式及到货地点:

  7.1、交货方式:

  供方将货运至需方指定地点,装卸及运输、运杂费由供方自理;如到货地点与需方要求不符所发生的二次运输费用由供方负担。

  7.2、到货地点:

  ,甲方指定具体堆放点,由乙方负责堆放保管,乙方应采取防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

  8、保险

  保险范围应包括乙方生产安装的全部设备。

  9、伴随服务

  9.1、除合同中另有规定外,乙方应在合同生效后的十五天内提交设备的有关中文技术文件,如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册等。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

  9.2、乙方还应提供下列服务:

  1)提供设备维修所需的专用工具;

  2)在双方商定的一定期限内对所提供设备实施监督、维修,但前提是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

  3)在设备生产厂或项目现场就设备的启动、运行和维护对甲方操作人员进行培训;

  9.3、伴随服务的费用应含在合同价中,不再单独进行支付。

  10、质量与检验:

  10.1、乙方应严格按照国家规范、行业标准生产和检验确保产品质量。

  10.2、产品的外观检验:外观、材质、随机资料(质量检验合格证、技术参数资料、随机附件一览表、三包凭证、使用说明书等)及包装完整无破损。在正式交付甲方使用之前,一切本身质量问题均由乙方负责。

  10.3、乙方应保证其设备的正确安装,在正常使用和保养条件下,在其使用寿命周期内,应具有满意的性能,在验收后的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺等的缺陷而产生的故障负责,安装质量保证期为月。

  10.4、根据有关部门检验结果或者在质量保证期内,如果设备的数量、质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应承担全部责任,甲方尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

  10.5、如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后,没有在商定的时间内采取补救措施,甲方可以自行采取补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

  10.6、产品质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包退、包换),费用由乙方负责,并负责承担由此引起的甲方的一切经济损失。

  10.7、验收方式:

  供需双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性,待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续,产品的到货状态应在验收手续中记录明确。供方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时,需方有权拒收,由此而造成的需方的各项经济损失由供方承担,并承担法律责任。

  10.8、本产品技术规格及功能详见附表。

  第二部分安装合同条款

  1、工期:

  本合同安装具体开工时间由甲方提前一个月书面通知乙方,合同安装工期总天数为天,乙方按规定保证设备及时交货,因设备未及时交货影响安装,由乙方自行承担一切责任。

  2、甲、乙方住工地代表:

  甲方代表姓名:

  乙方代表(项目经理)姓名:(任命书、委派书作为合同附件)。

  3、甲方工作:

  3.1、提供设备进场及安装进场时间;

  3.2、协调总、分包单位的日常工作,包括材料、设备的堆放、保管场地及施工人员休息用房,施工用水用电。

  3.3、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

  3.4、负责部件安装后的土建完善。

  4、乙方工作:

  4.1、在接到甲方图纸及设计交底后,七天内向甲方报送施工进度计划及施工方案,并根据总承包商的施工计划细节计算出精确的人力配置和设备进场时间,并响应总承包商的施工计划的修改而有计划的修改。

  4.2、配合总包单位核对清楚专业图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,指导甲方解决土建现场的一切有关方面的技术问题,如由于乙方配合不利而造成的损失由乙方自负。

  4.3、现场安装必须的堆放、垂直运输等必须提前天向总包单位提交计划。

  4.4、乙方负责设备的勘察、安装、调试,负责安装所需的辅工辅料及调试仪器。

  4.5、负责脚手架的搭拆工作。

  4.6、对施工电源的要求应在施工天提交计划,现场电费按实与总包结算。

  4.7、乙方要向总包单位缴纳总包配合费,其标准为:安装费用(不含设备费)的%计算。

  4.8、进入施工现场要与总包单位签订文明施工协议、安全生产协议,随时清理施工垃圾,运至现场指定地点。

  4.9、乙方必须服从总包的进度安排,对因乙方进度延误而影响总包进度的,由乙方承担一切经济损失。

  4.10、尊重国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物、古树名树和地下管线的保护。

  5、工程质量检查及验收:

  5.1、本合同的按标准安装及其它任何有关的标准、规范、条例等。

  5.2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告,并负责政府部门验收工作。

  5.3、设备安装工程具备单机无负荷调试条件,乙方组织系统调试并在调试前48小时以书面形式通知甲方,通知包括调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录,甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格,甲方代表在调试记录上签字。

  5.4、设备安装工程具备无负荷系统调试条件,甲方组织调试并在调试前48小时以书面形式通知乙方。通知包括调试内容、时间、地点和乙方的要求,乙方按要求做好准备工作,系统调试合格,双方在调试记录上签字。

  5.5、由于设备制造原因系统调试达不到验收要求,由乙方负责重新购置修理并负责拆除和重新安装,工期不予顺延。

  5.6、由于乙方施工原因系统调试达不到验收要求,乙方应按规范要求重新安装和调试,并承担重新安装和调试的费用,工期不予顺延。

  6、安全施工与检查:

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全技术标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自负。

  7、质量验收与保修:

  7.1、乙方按国家有关的验收技术标准进行最终质量验收,并向甲方出具《安装检验报告》和《产品合格证书》。

  7.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  7.3、设备主体质量终生保修,附属配件、管线保修期为月,月后免费维修,更换材料费由甲方支付。

  7.4、乙方在现场设立维修保养中心,提供一年的免费维护保养服务(免费维保期间,维保中心场地由甲方免费提供)。

  第三部分通用条款

  1、凡设备供应与安装之间的一切矛盾均由乙方自行协调处理,如因乙方处理不当造成质量、工期等违约,均由乙方承担一切责任。

  2、设备与安装工程交付前供方的检验是付款时所需文件的组成部分,但不能作为有关质量、规格、数量或重量等的最终依据。

  3、索赔

  3.1、甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  3.2、在质量保证期内如果甲方提出确应由乙方承担的索赔,乙方应同意退货、降低价格、更换部件,并承担甲方因此而蒙受的损失费用,同时乙方应相应延长质量保证期。

  3.3、乙方如未能同意2.2条中任何一种方式解决索赔,甲方将从未付款中扣除相关的费用。

  4、乙方履约延误

  4.1、除合同通用条款第4条规定外,乙方应在合同规定的时间内交货、施工和提供服务。

  4.2、如乙方无正当理由而延误工期,甲方有权没收乙方履约保证金,加收误期赔偿或终止违约合同。

  4.3、供方确无法按期交货的,应将拖延的期限和理由及时通知需方,需方应尽快对情况进行评价,并确定是否修改合同及酌情延长交货时间。

  5、不可抗力

  5.1、不可抗力系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,但不包括乙方的违约或疏忽,这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等以及其它双方约定的事件。

  5.2、在不可抗力事件发生后,乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方,同时应尽实际可能继续履行合同义务,当不可抗力超过天时,双方应协商修改合同履行时间。

  6、履约保证金

  1)乙方应交纳合同总价的10%款项或银行保函作为本工程项目履约保证金。

  2)履约保证金将在乙方按合同规定履行全部义务后无息退还。

  3)如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中得到补偿。

  7、争端的解决

  7.1、双方在解决合同争端时,应首先通过友好协商,协商不能解决时,双方均同意将争端向。

  8、合同的终止

  8.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内,履行其合同义务,甲方有权提出终止部分或全部合同。

  8.2、如果乙方破产或无清偿能力,甲方有权提出终止合同。

  8.3、因乙方违约造成合同的终止时,甲方有权购买类似未交设备的设备,乙方应承担购买类似设备而超出的那部分费用。

  9、合同价款及支付:

  设备付款方式:

  9.1、合同签订后甲方支付设备价款的%作为定金。

  9.2、确定交货期后提前天支付设备价款%作为预付款。

  9.3、设备全部到货后业主清点后支付金额为设备价款的%,期限为从产品交货时起至调试合格,方式为不超过个月的银行承兑汇票,同时乙方交付金额为设备价款%、期限为个月的银行履约保函。

  9.4、设备一年质保期满后支付合同价款的%。

  安装付款方式:

  9.5、安装队进场前天甲方支付安装费的%。

  9.6、在经过验收合格后日内甲方支付安装费的%,产品移交给业主。

  9.7、安装费的%作为质量保修金,产品保修期满后日内付清。保修期内的修理、更换部件、人工、材料、设备费等均由乙方负责。

  10、违约责任:

  10.1、甲方未按期付款(按双方协议,或乙方违约除外)应向乙方偿付延期付款的贷款利息,按当期利息以天计算。

  10.2、乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方的全部经济损失。如乙方未能按期交货和安装完毕交付使用,乙方应向甲方偿付误期违约金,按合同总价每延误一周(7天)赔偿合同总价的1%,除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  11、投标文件与招标文件有偏离的,除甲方有书面确认外,以招标文件为准。

  12、如供方设备未能达到技术条款,供方必须:

  a、调换设备部件b、降低设备价格c、退货

  d、终止部分或全部合同并赔偿需方的一切损失。

  13、合同履行期未尽事宜,双方协商以“会议纪要”书面形式或“补充协议”等作为合同附件一并执行,与本合同有同等法律效力。

  第二部分合同订购技术条款部分

  1、产品名称:

  2、货物清单:

  3、技术参数及功能:(技术规格、基本功能要求)

  4、卖方应提供的随机技术资料和文件:

  5、验收标准要求:

  6、质保期:

  最终安装调试验收合格双方代表签字,并交付使用后,供方应提供年的质保期,质保期内免费更换所有损坏部件(供方举证确系需方使用不当除外)并免费提供维修保养,内容包括:

  ¤每月提供次定期保养。

  ¤24小时值班服务,并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用

  普通故障修复时间不超过小时,任何故障其修复时间不能超过基准值小时。

  7、其它要求:

  7.1、供方必须注明所供产品的系列、型号,并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料,内容包括技术特点、性能指标、功能解释表、土建尺寸要求。

  7.2、供方必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标说明文件:

设备搬迁合同5篇(机房设备迁移合同)相关文章:

厂房设备抵押合同4篇 工厂设备抵押

机械设备租赁电子合同10篇(简单机械租赁合同)

2022年机械设备租赁协议合同13篇(机械设备租赁合同终止协议)

建设机械设备租赁合同书14篇(机械设备租赁合同范本简单)

私人机械设备租赁合同11篇(机械设备租赁合同书样本)

进口设备代理合同13篇 委托进口代理合同

矿井设备技术协议合同7篇(矿井承包合同协议)

厨具设备采购合同范本14篇(厨房餐具采购合同)

关于设备代理合同13篇(设备区域代理合同)

道闸设备租用合同范本3篇(道闸租赁合同)