通信施工合同4篇通信管道工程施工合同

时间：2023-01-02 07:49:57 合同

　　下面是范文网小编分享的通信施工合同4篇通信管道工程施工合同，以供参考。

通信施工合同4篇通信管道工程施工合同

通信施工合同1

　　发包方： (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　依照合同法和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　一、建设内容

　　(1) 工程名称

　　二、计价方式

　　(1)参照结算表价格按实结算。

　　(2)款项支付与移动结算同步。

　　三、建设工期

　　(1) 根据移动公司要求，在规定的期限内完成。

　　四、违约责任

　　(1)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。

　　(2)发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。

　　五、其他

　　(1)本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

　　(2)本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。

　　(3)本合同自双方签订之日起生效。

　　(4)其他相关本项目的约定

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

通信施工合同2

　　甲方：(委托单位)

　　乙方：(施工单位)

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、建设项目名称：;

　　2、工程施工地址：;

　　3、建设规模：平方米;

　　第二条合同造价

　　1、工程按元/平方米收取施工费(施工管道为通信接入主管道)。

　　2、本次

　　大写：，工程费用中包含所有材料费、工程监理费、工程设计费、通信行业信息咨询费。工程结算最终按甲乙双方共同确认，设计单位所提供的准确建筑面积来结算。

　　第三条工程承包范围

　　承包范围：小区内户外通信管道的施工(含所有管材及辅材)、及光缆分纤箱、楼道通信接入单元箱的提供。

　　第四条付款方式：

　　1.1 经协商由于工程费用中材料费用占有的比例较高，工期较长。在合同生效后，施工单位进场施工前，甲方应支付合同价的 %给乙方，该费用为乙方工程施工进场费，乙方需开具正规发票。

　　1.2 工程完成全部工作量(经监理、现场随工确认)后, 甲方付至合同价的，乙方需开具正规发票。

　　1.3 工程项目通过开发商、通信行业协会、3家运营商竣工验收，接入光电缆及设备后，甲方向乙方支付合同价的 %，乙方开具正规发票。

　　1.4 余款在三家通信公司开通(小区用户通信服务)后，甲方一次性付清。

　　1.4 甲方将合同款项支付至以下账户：

　　账户名称：

　　开户行：

　　账号：甲方将款项支付至该账户，即表明甲方已履行完毕付款义务，该账户的一切法律风险由乙方承担。

　　1.5 乙方应及时出具符合合同约定经济事项的正规税制发票。

　　第五条工程工期、质量要求

　　1、工程工期：

　　从合同签订日始至小区整体工程竣工。

　　2、质量要求：

　　适用标准、规范：通信建设工程(通信线路工程)施工及验收规范和质量检验评定标准、驻地网通信建设施工及验收规范、《小区宽带和集团客户接入工程质量控制矩阵》。

　　第六条甲方的权利与义务

　　(一)落实工程开工前的各项准备工作，确保工程按时进行。

　　(二)协调工程进度，安排和督促设计、物资供应部门按时提供设计文件，物资材料及时到位。

　　(三)有权对乙方施工失误所造成的经济损失予以索赔。

　　(四)甲方应严格履行《通信建设工程安全生产管理规定》 (工信部规〔20xx〕111号)中明确的建设单位的安全生产责任。

　　第七条乙方的权利与义务

　　(一)应优先满足甲方所需的施工队伍资源。

　　(二)工程开工前，向甲方(或运营商指定监理单位：江苏邮通建设监理有限公司 )提交施工组织设计和必要的施工方案，经甲方批准后，通信运营商确认后，乙方方可施工。

　　(三)按甲方制定的工程计划组织施工，参加甲方组织的设备现场开箱验货。在施工条件基本具备的前提下，确保按甲方要求完成施工任务。

　　(四)按国家、工业和信息化部有关施工规范、质量标准和施工图纸组织施工，确保各单项工程全部合格，无重大工程质量事故发生。

　　(五)工程施工期间，乙方应按项目，向甲方提供施工现场图文资料，并配合甲方粘贴相关通信运营商的资产设备标签。

　　(六)乙方应严格履行《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部规〔20xx〕111号)中明确的施工单位的安全生产责任，按照相关质量、安全管理文件，设立逐级安全、质量管理制度和人员，工程施工期间严格按照安全操作规程施工，保证人身和设备安全，杜绝重大安全责任事故发生，确保工程质量符合相关要求。乙方应提供本工程安全生产计划，经甲方审核确认后作为本合同附件。

　　(七)乙方应在工程完工后15个工作日内向甲方提供竣工技术文件和施工费用结算书(包括相应文件的电子版)。

　　(八)乙方严禁使用不合格的设备和材料，用于甲方的工程中。

　　(九)乙方应在向甲方提交工程竣工技术文件的同时出具质量保修书，其中应明确工程的保修范围、保修期限和保修责任。

　　(十)乙方在本合同期内或合同期满三年以内，对甲方所提供的有关资料，有保密的义务。

　　(十一)对本合同中涉及的所有项目，乙方均不得违法转包、非法分包给第三方。

　　第八条违约责任

　　(一)本工程工期为从合同签订日始至小区整体工程竣工。乙方应按计划完成工程任务(如因市政条件等原因使乙方无法按计划完成工程任务，可适当延期)，若因

　　乙方自身原因，工程未按时完成，则每延迟1日按工程总价的0.5%扣款。

　　(二)对于施工中由甲方供应的材料，必须严格遵守先现场复核，后下(领)料的原则,确保材料损耗控制在实际使用的5%(含5%)范围内;因乙方原因，造成施工材料损耗超出实际使用的5%，在5%以上超出的部分据实照价赔偿。

　　(三)乙方因自身原因未按期提交竣工资料，每延误一个工作日，甲方有权扣除乙方该工程施工费的0.5%。工程未被甲方和通信单位验收通过，乙方应立即整改，直至达到设计要求及工程验收规范标准。如整改仍达不到要求，甲方可选择第三方进行整改，整改期间，工期不顺延，发生的费用由乙方承担，在结算工程款时预以扣除。

　　(四)如乙方承接的工程在建设过程中发生安全责任事故，乙方必须承担相应的安全责任，安全责任包括但不限于：及时采取补救措施、赔偿由此对甲方造成的经济损失并消除不良影响。

　　(五)对于乙方因施工质量、服务规范造成的用户投诉，第一次发生罚款1000元，第二次发生罚款5000元，第三次发生取消本年度继续施工资格。

　　(六)当事人一方要求变更或解除本合同时，应提前30天通知对方，由此造成的损失由责任方承担。

　　(七)由于不可抗拒因素导致合同不能履行时，双方协商解决。

　　第九条争议的解决

　　甲、乙在履行本协议过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向泰州仲裁委员会申请仲裁;若不能通过仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。

　　第十条协议的生效与份数

　　本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十一条附则

　　本协议条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本协议之附件，与本协议具有同等法律效力。

　　第十二条甲乙双方签字，盖单位公章

　　甲方：代表签字：签署时间：

　　乙方：代表签字：签署时间：

通信施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务，甲方将施工任务交由乙方完成，为明确双方的责任和义务，经双方协商达成如下协议。

　　一、施工承包范围及金额

　　隧道电缆槽道盖板整治共计元; 通信过渡工程及调试共计元; 上述工程共计元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外，甲方不负责其他任何费用。其中税金元由甲方代扣。

　　二、工期

　　20xx年1月16日～20xx年7月30日

　　三、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1) 负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底，解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。

　　(2) 负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。

　　(3) 负责施工资料的整理、签证。

　　(4) 负责对乙方每道工序完成后的检查签认。

　　(5) 负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。

　　(6) 负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。

　　2、乙方责任

　　根据甲方的要求，安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失，责任乙方自负。协助甲方对施工资料的收集工作，配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求，而不能签认，造成损失由

　　乙方负责。

　　及时向甲方汇报施工中出现的情况。施工期间服从甲方必要合理的安排调配。工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。严格按照施工技术交底施工，没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。根据施工现场调查，向甲方提出合理化方案，配合甲方及时调整施工方案。配合甲方填写施工日志。

　　四、安全质量

　　1、安全

　　(1) 乙方必须提高自身安全意识，所有参加施工的人员，在施工前须接受甲方的安全质量教育，经甲方同意后方准施工。

　　(2) 杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚，并按照相关规定追究责任。

　　(3) 乙方在施工过程中，一旦发现施工现场存在施工安全隐患时，必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员，积极协助消除影响施工的安全隐患。

　　(4) 乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者，将对相关责任人予以严厉处罚。

　　(5) 甲方合理安排施工，对可能发生的安全隐患应及时预防，如有安全隐患应立即做出相应反映，确保人身、施工安全。

　　(6) 对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查，实行有效的监控。

　　2、质量：

　　(1)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务，并达到甲方技术交底所要求的标准。

　　(2)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题，甲方有权责令乙方返工或停工，直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。

　　五、付款方式

　　甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金，待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。

　　六、其他事宜

　　本合同未尽的其他事宜，经双方共同协商解决。

　　七、生效期限

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方就工程价款清算结账完毕后，自行失效。

　　八、合同份数

　　本合同一式四份，甲乙上方各持两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日