供销合同范本12篇(供销合同范本怎么写)

时间:2023-02-21 11:03:00 合同

  下面是范文网小编分享的供销合同范本12篇(供销合同范本怎么写),供大家参考。

供销合同范本12篇(供销合同范本怎么写)

供销合同范本1

  供方:(以下简称甲方)

  需方:(以下简称乙方)

  经供需双方友好协商,达成如下协议:

  一、 产品名称、数量、包装、质量标准及金额:

  二、 质量要求、技术标准供方对质量的条件和期限:供方提供的磷矿石P2O5 ≧30%,①P2O5每增加一个品位(P2O5)价格增加______元。②P2O5每减少一个品位(P2O5)价格减少_______元。如果品位(P2O5)上下浮动0.5%价格不变。质量以本担合同加权平均计算。

  三、 交(提)货时间及数量:__________________________。

  四、 交货(提)地点、数量:__________________________。

  五、 运输方式及到达港和费用负担:汽车运输,费用由供方负责。

  六、 需方在运输联上注明实际收到数量,供方按需方实际收到数量结算。

  七、 验收标准、方法及提出异议期限:货到需方货场后当天双方同派人取样(分成叁份,其中含壹份公样),在需方化验室化验,如供方对该批化验结果有异议,可供需双方选定到机构化验为准

  八、 结算方式及期限:先款后货,如当天品位(P2O5)不到需方要求,供方应及时用高品位的磷矿砂将品位冲抵并到到本合同标准。供需双方必须在每月底扎清当月账务。每月底供方须开具当月所发货物单价增值税按____元吨的增值税票。如果磷矿市场发生价格变动,双方另行协商解决。

  九、 违约责任:按《合同法》相关条款执行。

  十、 有效期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  十一、 解决合同纠纷的方式:双方协商解决。

  十二、 其他约定事项:未尽事宜,双方另行协商解决。

  十三、 本合同一式二份,双方各持一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

供销合同范本2

  买受人:(以下简称甲方)

  出卖人:(以下简称乙方)

  甲、乙双方就煤炭购销事宜,经充分协商,达成一致,签订本合同。

  一、煤炭种类:长焰煤。

  二、供货地点:地区,供货类型市场采购。

  三、煤炭数量:吨。

  四、合同有效期限:20xx年月日至20xx年月日。

  五、煤炭质量:

  1.由甲方按国标进行到厂煤采、制、化验收,将其结果作为煤款结算依据,实行以质计价,乙方有权按照有关规定进行现场监督。

  2.乙方所供煤炭中所含杂质较多,水分、灰分严重超标时,甲方有权拒收并终止合同。

  3.乙方在合同有效期内所供到厂煤炭收到基低位发热量加权平均热值应达到4300大卡/千克。

  4.乙方在合同有效期内所供煤炭干燥基全硫(St.d)单批次不得高于2%。

  5.乙方所供煤炭干燥无灰基挥发分(Vdaf)单批次不得低于20.0%,在合同有效期内到厂煤炭加权挥发分(Vdaf)不得低于30.0%

  六、煤炭计量:

  1.由甲方在卸煤地点,按照国家的有关规定过衡计量,计量数据作为结算的依据。

  2.在甲方卸煤点,甲方电厂进行粒度、水分、含矸量等外观质量检验,发现水分、矸石严重超标时,甲方有权扣罚。

  七、煤炭结算:

  1.结算方式:

  1.1.一票结算(含税、票面税率17%),煤款按到厂合格煤量综合价计价结算。

  1.2.到厂综合价计算方法:到厂综合价=热值结算价-硫分结算价-挥发份结算价。

  1.2.1.合同有效期内到厂煤炭收到基低位发热量单批次达到3800大卡/千克及以上,参与热值加权计算,单批次低于3800大卡/千克按照单批次进行结算。

  1.2.2.合同有效期内到厂合格煤量在5千吨以下,煤炭结算如下:加权平均热值在4300-4499大卡/千克时,按0.094元/大卡.吨结算;若在4500-4999大卡/千克时,0.095元/大卡.吨结算;若在5000大卡/千克及以上时,按0.096元/大卡.吨(含税价)结算。

  1.2.3.加权平均热值在4300大卡/千克以上的煤炭按煤量挂钩结算:合同有效期内到厂合格煤量在5千吨-1万吨(含5千吨、不含1万吨),在1.2.2条款对应热值区域价格增加0.001元/大卡.吨结算;若在1万-2万吨(含1万吨、不含2万吨),在1.2.2条款对应热值区域价格增加0.002元/大卡.吨结算;若在2万吨(含2万吨)以上,按1.2.2条款对应热值区域价格增加0.003元/大卡.吨结算。

  1.2.4.加权平均热值在4300大卡/千克以下的煤炭结算不与煤量挂钩,结算如下:在3800-3999大卡/千克时,按0.084元/卡.吨结算;若在4000-4099大卡/千克时,按0.090元/卡.吨结算;若在4100-4199大卡/千克时,按0.091元/卡.吨结算;若在4200-4299大卡/千克时,按0.092元/卡.吨结算。

  1.2.5.单批次热值在3800大卡/千克以下时,结算办法如下:单批次热值在3500-3799大卡/千克时,按元/卡.吨结算;单批次热值3000-3499大卡/千克时,按0.040元/卡.吨结算;单批次热值低于3000大卡/千克以下时,按/卡.吨结算。

  1.2.6.硫分结算价:硫分(St.d)≤1%。如果1%<硫分(st.d)≤2%。每超0.1%,扣>2%,每超0.1%,扣元/吨,硫分实行两区段累加扣款结算。

  1.2.7.挥发分结算价:挥发分(Vdaf)≥30.0%,每低0.1%,扣0.10元/吨。

  2.当合同有效期供煤结束后,10日内乙方联系甲方验收单位办理结算手续并以此向甲方开据增值税专用发票,甲方在收到发票、结算单后15日内办理结算。

  八、煤炭运输:

  1.运输方式:汽车运输,由乙方负责组织运输。

  2.卸煤地点:大唐陕西发电有限责任公司所属大唐户县第二热电厂煤场。

  3.甲方设专人为进入煤场的车辆安排卸煤点。

  4.车辆进入卸煤点必须服从甲方煤场管理人员的指挥调度,遵守甲方有关规章制度。

  5.乙方在运输途中或煤场发生的一切不安全事故由乙方自行承担。

  6.甲方有权驻矿监督装货。

  7.乙方供货地点变更需征得甲方同意,否则甲方有权终止合同。

  九、违约责任:

  1.乙方应随时了解所供煤炭的质量及发热量情况。当乙方所供煤炭发热量单批次低于3800大卡/千克,单批次硫分(St.d)大于2%,或挥发分单批次低于20%时,电厂应及时通知乙方,乙方对所供煤炭质量进行调整至合格,否则甲方视情节有权停止乙方供煤。

  2.乙方在运输过程中损坏甲方的设施应予以赔偿。

  3.由于不可抗力因素及意外事件、重大政策调整引起的不能履行或不能完全履行合同,双方均不承担违约责任。

  十、合同争议的解决方式:

  甲乙双方发生合同争议,首先应采取协商解决方法,如协商未果可通过仲裁部门或法律程序解决。

  十一、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

供销合同范本3

  需方: (以下简称甲方)

  供方: (以下简称乙方)

  依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,签订本合同以兹双方共同遵守。

  一、供货内容及规则

  乙方按甲方的要求,供应各种石材。

  二、供货单价

  1、水洗沙: 元/方

  2、石子: 元/方

  3,石粉: 元/方

  三、质量要求及验收标准

  根据双方确认样板进行验收;

  四、供货期限

  从甲方发出材料需求单之日起计,乙方须在一日内将甲方需要的材料准备齐全,如延期,乙方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)

  五、运输费用,包装标准及费用负担

  1、 运输费及卸车费由甲方承担。

  六、工程款的支付及结算

  1、 材料每五万元(含五万元以上)结算一次,如果一个月不足五万元石材款则以每月结算一次,每次结算的款项甲方应在10天内支付给乙方。

  2、 乙方提供有效的开户银行,甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。

  七、违约责任

  1、 如乙方不能按时、按质地交货给甲方,甲方有权不支付材料款,并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失;

  2、 乙方无故不交货或甲方无故退货,(非质量因素)视为违约,违约方应向对方支付不履行部份货款的50%作违约金。

  其他未尽事宜 双方协商决定

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供销合同范本4

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  经甲乙双方协商同意,根据中华人民共和国合同法的规定,订立合同如下:

  第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

  第二条产品名称、规格、质量(技术指标)

  风险提示:买卖的标的物

  双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。

  同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

  产品名称:

  规格:

  质量:

  风险提示:质量标准

  实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

  在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。

  第三条产品包装规格及费用

  包装规格:

  费用:________元

  第四条验收方法:

  风险提示:验收标准

  验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。

  应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

  第五条货款及费用等付款及结算办法

  风险提示:价款及支付方式

  采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。

  另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。

  第六条交货规定

  1、交货方式:

  2、交货地点:

  3、交货日期:

  4、运输费:

  第七条经济责任

  (一)乙方应负的经济责任

  1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3、产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

  4、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

  (二)甲方应负的经济责任

  1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_______%的罚金。

  2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_______%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。

  3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。

  4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

  5、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

  6、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

  第八条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

  第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。

  第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前_______天与甲方协商。

  第十一条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

  第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  风险提示:违约责任

  采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。

  违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。

  第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

  第十四条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十五条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十六条本合同共一式_________份,由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份,并报双方主管部门各____份。

  甲方(盖章):

  日期:_____年_____月_____日

  乙方(盖章):

  日期:_____年_____月_____日

供销合同范本5

  购货单位:(以下简称甲方) 签订日期:

  供货单位:(以下简称乙方)签约地点:

  第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。

  第二条货款及费用等付款及结算办法

  甲方前期支付20%订金,甲方收到货物并验收无误后30日内,凭乙方开具给甲方的增值税发票原件付清剩余80%的货款。

  第三条交货规定

  1.交货地点:___甲方仓库___

  2.交货日期:_____

  第四条违约责任

  1、乙方应负的违约责任

  (一)乙方延期交货责任

  由以下原因导致交货延期,逾期五日内,每逾期一日,甲方可延期五日付款.逾期超过五日,乙方应偿付甲方货款总值千分之_2_的违约金。

  (1)由于乙方生产力不足、工作人员操作不当、机器故障、原材料储备不足等原因导致无法按期交货。

  (2)产品颜色、造型、质量等不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责维修或重做。由此导致无法按期交货,责任由乙方自行承担。

  (3)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。甲方如果需要,应照数补交。由此导致无法按期交货,责任由乙方自行承担。

  (4)产品包装不符合甲方要求时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。否则甲方有权利拒绝收货,若导致延期,责任由乙方自行承担。

  (5)乙方应及时向甲方提供产品的技术性能资料以及相应的证书报告。若乙方未提供相关资料使得甲方未能及时完成设计导致产品无法按期完成,逾期产生的费用由乙方承担

  (二)乙方延期免责

  (1)自然灾害、流行病、工人罢工等不可抗力因素导致延期的,免责。

  (2)合同期间遇到法定节假日的,交货期按照节假日天数顺延,周末除外。

  (3)甲方应在订单后15日内明确包装设计、产品印刷详情等,未及时提供该信息导致乙方无法按期交货,责任由甲方承担。

  (三)客诉追责

  (1)因质量问题导致的货物退回,乙方应退回全额货款,并偿付甲方货款总值百分之_30_的违约金。

  (2)因质量问题导致部分产品无法使用,每款次品数量超过1%比例乙方应无条件补齐数量,并承担运输等所有费用。

  (3)客诉次品率超过百分之_5_,甲方有权利要求乙方重做所有货物,产生的费用由乙方承担,并且甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的一切损失。

  (四)乙方客诉免责

  以下原因导致产品质量产生问题,责任由甲方承担。

  (2)超过产品有效期。

  2、甲方应负的违约责任

  (一)甲方在明确产品颜色、型号、规格、质量或包装的规格后,中途如需更改,应事先与乙方协商。由此造成的损失由甲方承担

  (二)甲方如中途单方面无原因退货,应事先征得乙方同意,乙方不同意退货的,由甲乙双方协商解决。 (三)甲方如无法按规定日期向乙方付款,应与乙方协商,如乙方不同意延期,每逾期一日,甲方应按延期付款总额万分之_2_计算付给乙方,作为延期违约金。

  (四)乙方送货或代运的产品,如甲方无原因拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用

  第五条合同失效条款

  以下原因一方可单方面解除此合同:

  1、若因乙方延期原因导致甲方失去客户订单或遭受损失,甲方有权利单方面解除此合同并要求乙方赔偿相应损失。

  2、次品率超过百分之_5_,甲方有权利要求乙方重做所有产品,如乙方拒绝,甲方有权利解除本合同,并要求乙方承担因此而造成的损失。

  3、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应于不可抗力的事由发生之日起3日内向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

  第六条变更、修改

  1、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。对本合同的任何修改必须经双方授权代表以书面形式签字确认或盖章后生效,授权代表必须为在合同上签字确认的授权代表。

  2、如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方承担违约金(),违约金数额不足以弥补造成的一切损失的,非违约方有权要求违约方赔偿一切损失。

  第十二条纠纷处理

  本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

  第十三条有效期

  本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后结束。

  第十四条附件

  本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十五条通知与送达

  1、任何一方就本合同发给另一方的任何通知,均应以书面形式进行,除非另行书面通知。

  2、本合同下述的通讯地址、电话、传真为双方通知送达的通讯地址、电话、传真,如果任何一方变更,应在变更后3日内书面通知对方。否则任何一方将通知邮寄至前述地址,自受送达人签收或拒收即视为送达,由此引发的法律后果由被送达人承担。

  第十六条其他

  本合同一式两份,由甲、乙双方各执正本一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):乙方(盖章):______

  法定代表人或其法定代表人或其

  授权的代理人(签字):_____授权的代理人(签字):_____

  签约日期:______年___月___日签约日期:______年___月___日

  通讯地址:通讯地址:

  邮编:邮编:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户行:开户行:

  账号:账号:

供销合同范本6

  买方:_______________身份证号:_______________

  卖方:_______________身份证号:_______________

  签订地点:_______________间

  签约时间:_______________

  买卖双方自愿按照下列条款签订本供销合同并共同遵守,本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。

  补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力:

  (二)交货时间及付款方式:

  1交货时间:签订本合同之后30个工作日内,卖方将本合同所有货物送到买方指定地点。

  2付款方式:签订本合同时买方支付本合同全款的5%为定金给卖方。

  剩下余款在卖方按时保质将本合同所有货物送到买方指定处,3个工作日内汇入卖方指定账户中。

  (三)保健品质量:1保健品质量必须符合买方要求,如果因保健品质量,功效而造成的医疗事故,买方概不负责。

  2如交付后,由于买方未按卖方提供的保存方法保存而造成的变质,卖方概不负责。

  (四)保健品供货方式:

  卖方须保证所采购的原料质量符合双方约定,若因原材料原因导致出现事故纠纷则卖方须承担全部责任;卖方须负责货物的制作及全部运输费用。

  (五)保健品检验和交接:

  1、拆包时,买卖双方须派代表在现场清点检验,签署并记录在案。

  若检验包装或者药粉成色标准不符合合同约定,则买方可以拒收货物并要求卖方三日内提供符合约定的货物。

  2、如果有下列情形之一卖方应无条件包退包换,并对因质量问题引起的一切后果承担责任:

  (1)没有按规定的药物比例配置(2)已变质

  (3)已破损

  (4)超过有效期的

  (5)擅自添加其他成份的(六)保健品的使用及责任赔偿:保健品为内服,其他无特别禁忌。

  如买方私自添加药品或不按卖方提供的使用说明书所列的要求使用,造成伤害的,由买方承担责任。

  (七)本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后生效。

  买方(盖章):_________卖方(盖章):_________

供销合同范本7

  供货方: (以下简称甲方)

  购买方: (以下简称乙方)

  甲方与乙方进行友好协商达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

  一、 合作关系

  甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:

  1. 甲方所供产品食品(冷冻牛胴体肉、牛窝骨、牛尾骨、牛排骨、羊胴体肉等)

  必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

  2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;

  3.甲方在协议期内不得替代其它同类牛羊肉(如:母羊不能替代赡养),否则,乙方有权拒收;

  4.乙方月均计划消化甲方产品 150件,全年消化甲方产品3500 件;

  5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:

  1.销售产品累计金额达30万元以上,甲方奖励给乙方1000元人民币。

  2. 销售产品累计金额达10万元以上,甲方奖励给乙方500元人民币。

  二、供货品种及价格

  1. 牛胴体肉供应价每市斤/22元,牛窝骨26元/斤,牛尾骨23元/斤,牛排22元/斤。

  2.赡养胴体肉26元/斤,母羊胴体肉25元/斤。

  在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

  三、货款结算方式

  甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:

  1.现款现货结算(□是;□不是);

  2.批结(□是;□不是),甲方按每批 10件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;

  3.期结(□是;□不是),甲乙双方按30 天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。

  乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

  四、违约责任

  甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金5% ;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金 5%。

  五、协议期限

  本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

  六、其它:未尽事宜则另行商量。

  本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供销合同范本8

  合同编号:

  供方:

  需方:

  签订地点:

  签约时间:

  一、根据民法典规定,经供需双方协商一致。成交下列商品并订立本合同,需双方共同信守。

  二、质量要求技术标准,供方对质量负责的条件:颜色、风格、品质以需方样为标准;国标一等品,环保要求欧洲标准:

  1、禁用可分解芳香胺染料(不允许可分解出的致癌芳香胺);

  2、甲醛含量75gG

  3、色牢度:水、磨、干34级

  4、值4.07.5;每色数量允许偏差-3%,质量检验按需方规定的正面进行检验,供方提供相应的测试报告。颜色需方确认为准,品质要求做柔软整理,手感达到认可为准,如特殊则另定。对违反GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》的我司将一直追溯相关责任的赔偿。

  三、交(提)货地点方式及运输费用:供方代办托运至需方,达到可以直接送货的货物量,应直送至需方仓库,运费由供方承担。

  四、包装标准:长卷包装,内衬塑料袋双层包装,正面朝内,注明品号、色号、数量等。

  五、验收标准,方法及提出异议时间期限:供方提供每色一米大货样布供需方确认,需方派人员对大货进行抽样或大货检验。供方对质量负责期限为交货后10个月。如布料已经裁剪后产生的质量问题如何进行赔偿,需方提供相应的数据与实样,并协商赔偿方法及标准。

  六、结算方式及期限: 如质量,发票等异议另行处理,实际结算货款以发货数量一等品为准,二等品、另超出偏差-5%的数量作折扣处理。

  七、如需方提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。

  八、违约责任:任何一方违约,应向守约方支付违约金,计算方法为每单合同总价款的30%;造成经济损失的还必须赔偿另一方(包括利润)的损失。交货期延误,支付违约金,三天以内不计,超过三天,以每天扣0.5%的货款计算。超过一周交期,需方有权取消订单或提出相关损失。

  九、解决合同纠纷方式:友好协商,协商不成向需方所在地法院起诉。

  十、合同生效时间:双方盖章生效;附件以双方签字盖章有效,如需修改,须经双方协商一致,并以书面形式加以确认。

  供方:需方:

  ________年____月____日

供销合同范本9

  供货方:(甲方)

  购买方:(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商,乙方将鼓楼上城5#楼、6#楼、7#楼、8#楼所用商品砼由甲方供应。为明确双方在商品砼供应过程中的权力、义务和责任,特签订本合同,供双方共同遵照执行。

  一、工程概况: 合同工期:

  二、混凝土等级、数量、价格、泵送费及特殊要求费用:

  三、结算及付款方式:

  因原材料的不稳定,随原材料价格的变化商砼的价格应做出相应调整(根据施工同期《沧州市工程建设造价管理与信息》的价格比例作调增减),如砼价格调整中上下浮动不超过10元,不作调整。

  四、甲乙双方责任:

  1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通,现场平整,空中无障碍,具备甲方施工作业条件,当车辆到达施工现场后,乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场,夜间施工,乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件,甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。

  2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作,甲方运输车辆到达施工现场后,超过30分钟不能卸砼或60分钟不能卸砼完毕,造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用,由此造成的损失,由乙方负责,并承担甲方车辆及相应商品砼的费用。

  3、因自然灾害、生产中突发停电、突发性事故致道路堵塞等因素而造成甲方不能按要求时间供砼或供应的非连续性,乙方因积极采取相应措施,甲方承担违约责任。甲方车辆在乙方施工现场发生突发性事件,乙方负责协助甲方处理。

  4、为确保砼质量,在施工现场乙方不得违规操作或随意加水,乙方必须按规范要求,根据本工程特点及天气状况制定砼的施工和保养措施。否则造成混凝土强度达不到设计要求或出现裂缝等质量问题由乙方负责。

  5、甲方按乙方指定地点将砼交付后,乙方应通过委托手续委派专人在发货单上签字验收,并以此作为结算依据。

  6、甲方应按国家规范要求,合理设计砼配合比,确保砼的质量,按照GB/T14902《预搅拌混凝土》相关规定,混凝土强度应以交货时双方签证的检验试块标养强度为准。确因砼配比不合理,而造成砼强度不合格,甲方承担相应责任。

  7、甲方供砼过程中,因甲方提供的泵车损坏造成砼超过规定的初凝时间,由甲方无条件退回。

  8、乙方如需要开盘资料,以书面形式要求甲方提供。甲方负责向乙方提供商品混凝土合格证和使用说明书,甲方必须在供砼后的三天内(部分资料30天)提供已供砼的混凝土资料,延期不提供的视为违约,承担违约责任。

  9、确切的供砼时间,乙方应填写《预搅拌订货单》并在使用前12小时通知甲方做好供应准备,甲方确保按照乙方要求供砼通知后派人前来乙方工程所在地签字确认。如甲方在三小时内未派人前来签字确认,以乙方的移动信息或传真即视为已通知甲方供砼。

  10、砼坍落度根据乙方要求确定,正负范围依《预拌混凝土》规定确定,如超出要求经二次调整后仍不能满足施工要求,乙方有权退货,如乙方在明知混凝土坍落度不满足要求的情况下执意使用,出现质量问题乙方负责,甲方有义务保证商砼连续供应。

  11、甲方接到预拌单后,应立即按技术要求安排生产,并在要求时间内运送到指定地点,如因延误时间造成乙方损失的,应赔偿乙方一切损失。

  五、计算办法:

  按甲方到达施工现场运输车发货单的数量为计量依据,乙方不定期对砼送量进行抽查,如抽查结果误差在正负2%以内(GB—14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究,如抽查结果为负值且大于2%,则以当日及之前所供商砼为单位,按当车方数亏损量比例计算,从乙方商砼款中扣除。

  六、违约责任:

  1、乙方未按合同约定期限付款,经甲方书面催告后,在十日内仍未付款的甲方有权停止砼供应,并要求乙方按照欠款额千分之三的比例向甲方支付违约金。

  2、甲方擅自停止供应商砼或质量不合格的砼及每次发砼延误3小时以上(含3小时),甲方赔付乙方误工费、机械设施费、材料租赁费、延误工期损失等一切费用(每日叁万元损失费)。

  七、合同变更或解除:

  1、由于政策性变化或不可抗力等因素,导致合同不能履行时,经双方协商进行合同的变更或解除。

  2、任何一方不得擅自变更或解除本合同(除违反第六条第二点),如需变更或解除合同必须提前3天并以书面形式通知另一方,经双方协商可变更或解除。书面通知的形式可以移动电话、传真、快递进行。在书面通知发出后三日内协商未成的,即认为同意变更或解除合同。

  八、本合同一式四份(施工单位一份,供应单位一份,商品砼管理办一份),自甲乙双方签字(盖章)之日生效,本合同经双方协商确认无疑,修改无效。结算付款完毕,合同自行终止。

  九、甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷必须先协商解决,如经两次协商不成,任何一方可向工程所在地人民法院诉讼解决。

  十、其他事项:

  1、结算方式:每月15号结算上月所供砼的80%,剩余20%累计至下月结算中,以此类推滚动结算。5~8号楼所供应砼余款在我方供砼项目主体结构封顶后三个月内一次结清。5~8号楼附属设施的商品砼也由甲方提供,货款在完工后三个月内一次结清。

  2、由于甲方配比等原因造成的质量事故,一切返工费及工期损失由甲方负责。

  3、容重每立方砼重量为2420公斤。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供销合同范本10

  合同编号:xx

  供方: 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方: 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:

  第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。

  订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金(即人民币953820元),按照乙方的需求送货,货物经乙方验收合格后,收货现场当场结清货款,(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项) 第三条.条验收方法; 由甲方现场验收,乙方应确保质量合格,如出现问题,乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

  1.交货方式:甲方提供一定的材料验收场地,保证货运道路畅通。 2.交货地点:北京恒盛商贸

  3.交货日期:所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。(交货前提前3天 电话通知)4.运 输 费:包含在货款内 第四条. 经济责任

  (一)乙方应负的经济责任

  1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

  (二)甲方应负的经济责任

  1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ,应偿付变更部分货款总值%的罚金。2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。

  3. 如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

  4.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

  5.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第五条.条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。 第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品、规格、质量、时,应提前__天与甲方协商。

  第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

  第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的.理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

  第十条本合同共一式四份,由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人:

  甲方:北京质鼎贸易发展有限公司 经办人: (盖章)地 址: 电 话: 开户银行: 帐号: __年 __月 __日

  乙方;北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人:(盖章) 地 址: 电 话: 开户银行;

  帐户:__年__ 月__ 日

供销合同范本11

  需方:(以下简称甲方)

  供方: (以下简称乙方)

  依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规,双方就玻璃订货事项,协商订立本合同。

  第一条:需方向供方订购产品的名称、规格型号、单价、金额如下:

  第二条:产品质量要求及验收标准:按国家现行标准进行验收。

  第三条:交货及货款规定:

  1、付款方式:需方在本合同生效之日向供方支付出),其余货款

  2、交货期限: 交货,数量、品种较多,双方按预定计划执行.遇特殊情况,例如:停电、自然灾害、设备故障等情况,供方应及时通知需方协商商交货日期。需方采用传真订单,该传真视为本合同要件。

  3、 天报材料订购计划;由于需方原因下错订单,供方已安排生产,则造成的损失由需方负责承担。

  4、货物验收:需方接货时必须组织人员对供方产品的外观及规格尺寸、娄量进行验收;需方一旦验收合格后所发生破损等由需方承担。

  5、卸货:需方人员在卸货过程中所发生的安全事故供方不负法律责任。

  第四条:资料提供:供方需提供产品合格证、检验报告给需方。

  第五条:违约责任:由违约方承担。

  第六条:解决合同纠纷的方式:供、需双方应协商解决或向供方所在地人民法院提起诉讼。

  第七条:合同期限:本合同一式 份,供、需双方各执一份,双方签字(盖章)后生效,合同生效后,所下定单已发生的损失由责任方承担赔偿责任。本合同货款结清后终止。 第八条:补充条款:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

供销合同范本12

  供方: (以下简称甲方)

  需方: (以下简称乙方)

  一、价格表:

  一、 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

  1、供方严格按照需方提出的混凝土及要求,准确计量,并接受需方的随时抽查。供方严格按照《混凝土质量控制》(GB50164-92)、《预拌混凝土》(GB14902-20xx)现行国家标准、规范进行生产;提供的商品混凝土技术指标必须符合国家标准GB/ T14902-20xx,符合《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-20xx)的要求。

  2、供方负责向需方提供有关砼的技术资料及相关的生产资质证书、营业许可证、实验室的资质证书或实验室人员的执业操作证书及供方给实验人员出具的委托书。

  3、供方保证按时、按质、按量供给需方每次所提出的砼量,并保证砼供应的连续性,如因供方的运输过程缓慢延长供料时间而不能保证需方所提出的砼质量要求时,供方无条件更换当次当车砼给需方,供方送达施工现场的砼外观不满足质量要求时,供方无条件更换砼至满足砼质量要求为止,其间因更换砼导致的工时延误、及相关的经济损失由供方承担。

  4、在砼的浇筑过程中,供方应保证砼的连续浇筑,因供方的原因造成砼浇筑工作间歇超过90分钟罚款20xx元(交现金或在结算时扣回);因间隔时间过长造成砼出现质量问题时,所有损失均由供方负责;必须保证商品砼质量,对送达现场的砼有分层、离析现象或砾石粒径、塌落度不符合要求的,需方有权拒绝签收,供方自行承担经济损失;指派专人协助需方做好现场商品混凝土的供应、浇筑、服从需方现场管理。

  5、现场浇筑时,供方技术人员配合需方管理人员现场取样砼试块,标注后由供方人员带回搅拌站进行标养,28天 抗压强度按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-20xx进行评定。因供方供应的商品砼导致的质量不合格,经具有检测资质的单位检测达不到砼质量要求的,造成工期延误的经济损失和对需方形成信誉影响的损失由均供方承担。

  6、浇筑混凝土混凝土时,供方需按要求给需方提供随车砼的运输单、预拌混凝土的出厂合格证及与混凝土相关的技术质量资料,否则甲方有权不予以支付货款。

  7、需方每次用商品混凝土时提前12小时通知供方,使用的数量及到达施工现场的时间不得延误。

  8、在施工现场的供方车辆、人员要听从需方管理人员的指挥,做到安全生产、文明施工,施工现场发生的供方车辆的交通事故由供方负责,并赔偿因事故给需方造成的经济损失,事故严重时经当地公安交警部门进行处理。

  二、 交(提)货地点、方式

  1、需方通知供方所需的商品混凝土方量、时间、地点,供方按时、按质、按量送达需方指定地点。

  三、运输方式及达到站港和费用负担

  1、供方采用商品混凝土搅拌运输车运送至施工现场。

  2、供方的有限运输距离内运输费用由供方承担。

  四、验收标准、方法及提出异议期限

  依据《建筑工程施工质量验收规范》、《混凝土强度检测评定标准》 进行评定及验收,对于不符合要求的部位即时整改。

  五、 结算方式及期限

  1、按照供需双方初步商定的砼方量达到20万元时支付10万元为一批次进行结算。

  2、按照需方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》拨款方式进行支付,如因工程款拨付不及时延误支付供方的材料款时,合理顺延支付日期,待建设单位工程款支付后进行支付。

  六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件

  七、违约责任

  1、需方未按本合同约定支付价款,双方协商解决。

  2、供方未按合同约定履行义务,给甲方造成损失,应承担赔偿责任。

  3、混凝土等级达不到质量标准时,因质量问题所造成的各项损失由供方承担。

  八、解决合同纠纷的方式

  本合同发生纠纷时,双方应协商解决,如协商不成由沧州市仲裁委员会仲裁。

  九、其他约定事项

  本合同一式四份,供、需双方各执一份,剩余合同原件交由需方集团公司经营部备案。双方签字盖章生效,商品砼款付清后,待具有试验资质单位出具所有工程部位合格报告并通过竣工验收合格后合同自然终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

供销合同范本12篇(供销合同范本怎么写)相关文章:

铲车租赁合同范本12篇(年铲车租赁合同简易范本)

工程简单版合同范本3篇(简单工程合同范本通用版)

农村土地使用权转让合同范本3篇(怎样写农村土地使用权转让合同书)

学校食堂承包合同范本8篇(关于学校食堂承包合同简单版样本)

大型建设设计合同范本2篇 大型建筑设计方案

工程施工劳务合同范本6篇(施工劳务合同模板大全)

医院临时工聘用合同范本3篇 医院医生聘用劳务合同书

固定期限劳动合同范本12篇 什么叫固定期限的劳动合同

泵车租赁合同范本4篇 泵车租赁合同范本包月

维修施工合同范本参考_维修施工合同模板范文3篇 单位维修施工合同简单范本