下面是范文网小编分享的水暖管道施工合同范本5篇 工程水暖铺设合同样本，以供参考。
水暖管道施工合同范本1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将项目中的安装工程委托乙方施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任，经甲乙双方充分协商签订本合同，双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构类型：
4、建筑面积：地下二层，地上33层四栋，三层框架一栋，车库一个，约150000㎡；以施工图纸实际建筑面积为准。
5、承包范围：按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及的施工范围执行。
第二条承包形式：包工包料，包验收。
第三条工程计价：
本工程执行甲方与建设方签署《建设工程施工合同协议书》工程价款及计价方式的基础上，甲方扣留14。75%的管理费用，（含税金及大合同内建设方下浮的2%），竣工验收合格后除保修金外一次性付清。
第四条付款方式：执行甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》内容，在建设方拨款到位后3个工作日付给乙方。
第五条工程质量、材料认证、施工工期、保修条款、安全文明施工，违约责任等，均按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及乙方的条款执行。
第六条合同履约金：
本合同签订后当日向甲方缴纳保证金40万元（肆拾万元），接到甲方进场通知三日内再向甲方缴纳保证金40万元（肆拾万元），逾期不交，合同视为作废，前期所交保证金不予退还。共计捌拾万元整，如两个月内不能按时进场，全部退还保证金，不计利息，合同仍然有效。保证金的返还按甲方与建设方签署的合同执行。
第七条其之约定：
1、甲方统一向乙方提供临建，以安排工作人员办公、工人居住及材料库房。临建费用由乙方承担。
2、乙方施工中发生的水电费由甲方承担，但乙方人员在施工中及宿舍内发现浪费用水（常流水）、用电（常明灯），发现一次罚款500—1000元。
3、乙方服从建设方委托的管理人员，工程监理人员，甲方管理人员的统一管理和指挥，如乙方人员无正当理由不服从者，发现一次罚款500—1000元。
4、乙方不得以各种理由停止施工或向建设方及甲方闹事，如果发现一次罚款一万元，发现三次，将无条件自动退场。
5、维护甲方形象和权益，做好工人思想工作，禁止赌博、打架、酗酒闹事，传播淫秽物品，禁止发生拉闸，爬塔吊，不允许随意到政府有关部门上访闹事，扰乱社会安定，和谐的行为，如发现类似事件，乙方接受有关部门的经济处罚并承担全部经济责任，发现一次罚款10000元，发现三次，将无条件自动退场。
6、因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责并承担所有的经济责任赔偿，触及法律的追究法律责任。同时接受上级主管部门和本公司的处罚。
7、因甲方原因造成停工，甲方承担因此给乙方造成的一切经济损失，因乙方原因造成停工，乙方承担给甲方造成的一切经济损失。
第八条乙方做好属于自己完整的施工资料，按时交与甲方归档。
第九条乙方承担涉及自身的一切政府所缴纳的费用，如人身保险，材料检测等费用。如甲方代交的，乙方把款直接付给甲方
第十条其他
1、甲方向乙方提供，甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》复印件一份，总承包单位授权委托书复印件一份，被委托人身份证复印件一份，作为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决。
3、合同双方签字后生效，工程款结清后合同终止。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
5、附上乙方施工项目经理的名单，身份证复印件和结算工程款的具体负责人名单，身份证复印件，不经甲方同意乙方不得随意变更上述人员。否则出现后果乙方承担一切责任。同时附上技术人员，施工人员的花名册及特殊工种的上岗复印件。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：
___年___月___日___年___月___日
水暖管道施工合同范本2
甲方：_________
乙方：_________
因集中供暖部分暖气片和管道等设施需要维修，双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下暖气及管道维修协议：
第一条维修项目及资金
1、暖气片安装，安装暖气片（___平方米×___元=___元）。
2、主管道维修及阀门更换，需____元。以上维修项目，共计资金____元（____元整）。
第二条维修时间
____年___月至____年__月底。
第三条质量要求
修理项目应符合保暖设施的规定和要求。
第四条维修费用
本次维修的费用为__万元，甲方在___年__月___日前，经验收合格后向乙方付清维修资金。
第五条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水暖管道施工合同范本3
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、承包方式：包工、包安全、包进度;
五、建筑面积：_________平方
六、总造价：_________;
七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付_________，(3-6层)装完付_________，下水管装完付_________，上水装完付_________，暖气主管装完付_________。地暖装完付_________。室内线穿完付_________。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。
八、工程进度
甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
建社单位：
甲方：
联系电话：
_________年_______月______日
施工单位：
乙方：
联系电话：
_________年_______月______日
水暖管道施工合同范本4
发包人：____________(甲方)
承包人：____________(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，本着遵循公平互利和诚实信用、等价有偿的原则，经甲乙双方友好协商，甲方将2楼、4楼、6楼、8楼、10楼水暖工程分包给乙方施工，为明确双方责任和义务达成如下协议条款，以资共同遵守。
第一条：工程概况
一、工程名称：____________
二、建设地点：____________
三、乙方施工范围：2楼、4楼、6楼、8楼、10楼施工图以内的水暖工程全部工作内容
四、承包形式：包工包料、包工程质量、工期、进度、安全和文明施工
五、核算性质：独立核算自负盈亏
六、合同工期要求：
开、竣工日期：按项目施工总承包合同及关于大庆万达广场项目工期确定的有关协议执行
七、合同价款确定：
1、执行项目施工总承包合同约定及合同清单中十二号清单
2、综合单价工程量清单部分按乙方实际施工范围与业主的最终结算额为准。
3、价格调整方式执行总承包合同约定
第二条：合同有效期限：
以项目施工总承包合同日期起至业主履行完全部合同义务止。
第三条：双方的责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责对本工程进行监督管理。
2、负责协调办理与本工程有关的施工、竣工、保修、结算等手续。
3、根据乙方提交的工程款付款申请(工程付款节点结算书)甲方负责向万达业主催款和办理付款手续(包括进度款、竣工结算款、质量保证金等)。
4、负责协调施工中与业主的关系。
5、负责接待处理涉及到乙方施工范围内有关部门的检查，费用由乙方负责。
6、协助乙方进行工程竣工结算(包括提供结算所需原始资料)。
7、业主下发甲方的涉及乙方施工内容文件和资料甲方均提供给乙方一份。
8、负责按乙方结算额向万达业主提供足额有效发票。
9、甲方负责提供垂直运输设备、负责提供生产和生活所需的临时设施，生活正常用电、用水费用由甲方负责
10、甲方负责缴纳环境保护费;负责施工现场安全维护、夜间施工照明
二、乙方责任和义务
1、履行项目施工总承包合同、补充合同、协议等经济文件的全部责任和义务，并完全接受《目施工总承包议标承诺函》，自负盈亏，并承担由此产生的全部经济、民事及法律责任。
2、接受甲方现场管理人员的监督，配合甲方现场工程师的工作，甲方有权对现场的不符合要求的工作给予处罚。
3、为保证对本项目的实施进行控制，乙方代表人对本项目实施(包括质量、安全、C1、文明施工、成本控制、分包选择、材料采购、工期、效益、工程款回收和保修责任等目标)承担全面管理责任，执行甲方管理体系及各项管理要求，文明施工，安全生产，按当地政府规定，搞好环保和消防、保卫工作，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
4、必须挑选有丰富实践经验、责任心强和相应资质等级的项目管理人员负责本项目管理，由乙方直接任命，并报甲方备案。在施工中不得随意更换上述管理人员。任何时候，甲方均有权责成乙方更换甲方认为工作不称职的任何人员。
5、承担所发生的安全事故责任以及由此产生的刑事及民事责任。
6、必须遵守施工所在地政府对外来施工企业的有关法律、法规及条例，施工人员就业证、暂住证和上岗证齐全。任何因违反上述规定造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。
7、为保证乙方施工工程的实施，乙方应提供所有实施工程所必须的所有机械设备和施工工具(不包括垂直运输设备)，乙方应采取有效措施保证其所有设备及工具等处于良好的状态，以利于施工。
8、不在总承包施工合同约束范围内的，由乙方施工所用的材料、设备、周转材料由乙方自行采购。所有采购材料必须符合工程设计和施工规范及甲方、监理、业主的要求，严禁使用不合格材料，任何因为乙方违反此款的规定而导致或引致的所有损失由乙方承担。
9、乙方按项目施工总承包合同、补充合同约定每月申报月结算
第四条、工程师
1、甲方派驻的工程项目总负责
姓名：职务：
2、乙方派驻的项目经理
姓名：职务：
第五条：资金、结算、付款管理
1、如甲方向中国建筑第二工程局大庆万达项目经理部缴纳管理费(约定造价2%)，则甲方按乙方完成工程结算总价的2%向乙方收取管理费;反之甲方不收。
2、甲方收取的管理费不含税金，即营业税、城建税、教育附加费、印花税及政府有关部门收取的费用。
3、乙方按工程所在地缴税规定和率数依法纳税，每次付款时扣缴。
4、在施工过程中发生需要缴纳的有些费用，由双方协商,根据收费部门计算依据和标准缴纳。对竣工结算之后发生的缴费,如由万达业主方代缴代扣，经双方确认在工程款结算中扣除。政府退款部分按双方交纳额返给对方。
5、所有从业主处收取的工程款必须进入甲方银行帐户，业主将工程款支付给甲方后，甲方在扣划管理费、税费、及向政府缴纳的费用后，剩余资金3个工作日内付给乙方，乙方确保专款专用于本工程;
6、工程结算和付款方式及付款比例严格执行项目施工总承包合同约定。
7、乙方施工范围内的工程如果出现索赔事项，乙方应积极承担。
8、乙方应按本工程的施工合同规定，及时地向甲方提供本工程的竣工、结算等基础材料，甲乙双方与业主方办理完竣工结算的15日内，甲方按项目施工总承包合同约定的结算办法与乙方办清结算，并按本合同约定为双方出具有关文件和资料。
9、涉及到乙方施工范围的所有发票均由乙方按甲方要求提供，因此增加的费用由乙方承担。
10、乙方施工范围内的工程造价结算工作由乙方负责编制、洽谈、签字，甲方负责配合。
11、涉及需限价的材料和业主供应材料按项目施工总承包合同约定执行。
12、设计变更、现场签证履行程序和时效性严格执行项目施工总承包合同约定。
第六条、工程质量、工程保修
1、本工程质量双方约定为：乙方施工的工程质量等级达到合格标准。
2、工程验收质量等级如低于合同规定的质量等级，若业主增加扣留甲方质保金，甲方才能增加扣留乙方的质量保证金，(业主和甲方不能重复扣留质保金)，除此之外业主为此处罚甲方，其费用由乙方承担。
3、由乙方原因使乙方分项工程在规定时间一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方承担。
4、工程保修期执行项目施工总承包合同约定
第七条、工期延误
因不可抗力因素造成竣工日期推迟的延误，经业主确认后，甲方将通知乙方工期相应顺延。若非上述原因，乙方未按合同工期(包括合同规定可顺延的工期)竣工，每延期竣工一天，如业主要求甲方承担违约金，乙方才能向甲方承担违约金，(业主和甲方违约金不重复计算)。除此之外业主为此处罚甲方费用由乙方承担。
第八条、安全管理
1、乙方应熟悉并能自觉遵守执行建设部及其他政府部门、当地政府颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，以及甲方对施工现场的管理实施细则、安全标准;必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实行;必须对其施工人员进行上岗培训和考核，持证上岗。
2、乙方必须严肃执行员工安全事故报告制度，如发生安全事故，不得提供伪证，不准隐瞒不报。
3、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的安全事故、交通事故(含施工现场内外)、火灾等灾害，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
第九条、财务管理、合同管理、公章使用管理
1、乙方为完成本工程的.结算付款向甲方提供三种发票：①劳务发票、②分包工程发票、③钢材发票;其中：劳务发票、分包工程发票开具目经理部单位名头，如乙方出具工程款发票已纳税，甲方不再重复扣缴任何税费，已扣缴部分在甲方与项目经理部，核定完后退还乙方。
2、严格按甲方的规章制度及管理办法执行，以甲方的会计制度进行会计核算，会计资料的所有权归甲方。
3、工程结算后10天内，乙方将结算文件原件交甲方一份。
4、乙方不得转包工程，如需分包部分工程，其分包合同由乙方与分包单位签订，由于分包产生的所有责任均由乙方承担。
第十条、补充条款
工程竣工后乙方向甲方提供肆套竣工资料(包括竣工图)以及相应的电子文件。工程竣工后所有乙方施工范围内的工程保修由乙方负责
第十一条、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成本合同约定的工作内容并办理完工程结算，业主付清工程款(含质保金)后失效。
2、项目施工总承包合同及补充合同是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
3、甲乙双方之间产生纠纷，或与业主之间产生纠纷应协商解决，协商不成由工程所在地法院管辖。
4、本合同一式肆份，双方各执贰份，
5、本合同订立日期：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水暖管道施工合同范本5
发包方：__________公司 (以下简称甲方)
承包方：__________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建筑工程安全生产管理条例》，本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合工程实际情况，通过甲乙双方协商一致达成协议(合同)如下：
一、承包工程名称及施工日期
工程名称：__________。
承包工程：__________。
开工日期：_____________年 _____月 _____日。
竣工日期：_____________年 _____月 _____日。
二、协议(合同)价款
承包工程面积为：__________ ㎡。
清包人工费单价为：__________ _____元/㎡。
清包人工费总价为：__________(小写) _____元(大写) _____元。
奖励方案见附件。
三、工程承包方式
承包方式：__________清包人工费，经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工，甲方将扣除相应款项。
四、承包内容：
施工内容包括施工图全部内容：负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门(含)为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆，室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑，设置标准预留孔，管线安装完毕后，吊盒支拆及细石砼浇筑，作业现场工完场清，指定地点堆放材料。
五、工程拨款方式：按形象进度分期付款。
1、主体四层结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价20%;
2、主体工程结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%;
3、内外装饰结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价30%;
4、余款在工程竣工验收合格后支付，结算时依据施工图纸面积，扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后，一次结清。
5、为确保农民工工资发放，乙方应按工程进度每月将工人的工资表明细上报甲方项目部，项目部核实工程量依据形象进度发放承包人工程进度款。
六、甲乙双方的义务和权利
(一)甲方的义务和权利：
1、协议(合同)价款支付。由工地施工员、项目工程负责人审核签字后支付。
2、负责质量及安全的指导。检查工地各工种施工质量，督促施工进度，组织验收工作。负责材料采购运输供应，现场"三通一平"工作。
3、甲方负责内业资料整理及各种建筑材料化验送试工作及费用，负责施工组织设计及各种方案编制、技术交底和进度计划编制。
4、乙方在施工中应严格执行甲方拟定的工程安全、质量、进度和文明施工等计划，合理组织本工种人员和技术力量，如达不到施工要求，甲方有权组织人员施工，费用由乙方承担，并按市场价格2倍予以扣除。
5、如严重违反上述几条规定，乙方须无条件退场，按完成工作量的70%结算。如野蛮违章施工、浪费材料，甲方有权做罚款处理，严重者清除现场，乙方应无条件退出，一切损失有乙方负责。
(二)乙方的义务和权利：
1、做到文明施工，好料废料分清堆放，包装材料装袋绑扎归垛，节约用料不造成人为浪费。工完场清，工完料清，确保正常施工，如有浪费现象，发现后做罚款处理。应按需提料，多余部分视情节处理。完工后按甲方指定地点运输、堆放材料。
2、乙方必须服从甲方领导、工程技术人员、安全员的要求。服从上级质检、安全、监理检查指导，规范施工程序，坚持安全第一、文明施工。
3、提前7天报送材料采购计划，报送甲方材料员，否则因材料影响工期及误工，由乙方负责，追究责任并作罚款处理;甲方未能按约定时间供料影响工期，可以顺延，材料不合格的有权拒绝使用。
4、由于现场情况的变化及复杂性、突发性等，各工种要承担人工费总价的1%临时用工费，由现场工程指挥人员临时调用，费用超出部分，由甲方承担，节余归各施工队。
5、现场本工种工具、用具、个人防护用品、防雨用具乙方自备。
6、乙方在承包的工程施工范围内，应按要求交纳意外伤害保险。
7、合同签订后，各专业承包人必须坚守现场确保工期，坚持请销假制度，并保持通讯通畅。
七、工具、机具使用及管理
甲方提供的现场施工所需用机械、设备、工具，由乙方各工种负责人实行请领制度，用完后应及时归还，如有破损应及时报告维修，以备利用。物品严禁乱扔乱放，如发现故意损坏的物品，处以十倍罚款。折旧工具使用应以旧换新，超出损耗物品应作价赔偿。各工种施工完毕后，工具、机械应清理干净，完好入库。
八、安全生产保证：
在施工中甲方双方共同抓妤日常安全生产管理工作，认真贯彻和执行《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》，及时解决施工管理中出现的问题，乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，禁止野蛮施工，严格执行安全事故第一时间报告制。如乙方在施工中违反安全操作规程而发生安全事故，其责任和经济损失由乙方负完全责任。
九、其他事项
1、加强对职工的教育，提高文明意识使之按《文明公约》的内容规范施工行为，爱护现场设施，自觉保护成品，防火防盗和防止人为浪费，否则根据情节轻重处以1-10倍罚款，特别严重者必须立即清除工地。
2、因设计变更造成的工程量增减，以实际情况现场签证结算。
3、开工三天后，乙方人员严重不足，不能正常施工，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出工地。
十、 违约、争议解决处理：
由于承包人的原因，工期延误五天，罚本工种责任人承包总额的4‰，超过五天，每延误一天，罚责任人承包总额的1.5‰。
上述各条款，双方签字后生效，在施工过程中如遇未尽事宜双方协商解决，因不可抗力致使协议(合同)无法履行，经双方协商一致可以解除协议，特殊重大问题可通过法律部门处理。
本协议一式四份，甲方、乙方、财务、档案各执一份。
甲 方(章)：__________ 乙 方(章)：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
联系电话：__________ 联系电话：__________
地 址：__________ 地 址：__________
日 期：__________ 日 期：__________
水暖管道施工合同范本5篇 工程水暖铺设合同样本相关文章：
★ 公司办公房屋租赁合同范本6篇 2022年房屋租赁合同范本