精选公司承包合同6篇(承包合同协议书)

时间:2023-03-14 16:11:00 合同

  下面是范文网小编收集的精选公司承包合同6篇(承包合同协议书),供大家参考。

精选公司承包合同6篇(承包合同协议书)

精选公司承包合同1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人国共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《监理法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程承包合同条例》及其它相关法律、行政法规,遵循诚实信用的原则,以甲方与建设单位签定的总合同有关条款为准则,甲乙双方经过友好协商,甲方同意将部分工程给由乙方承包施工。现将有关事项,订立以下合同,双方共同信守:

  第一条:工程概况:

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.施工范围:

  4.工程数量:

  第二条:开竣工时间:

  开工时间:月 日

  竣工时间:年月日

  (如延误工期按每延期壹天扣罚工程款的总额的 %处罚,建设单位同意顺延除外。)

  第三条:质量等级:

  第四条:合同价款:以建设单位和施工单位(甲方)的最终决算为准。

  第五条:承包方式及核算原则,与工程款支付方法

  1. 乙方实行内部独立核算,履行完纳税义务后确保上缴,自负盈亏,超收全留,欠收自补。

  2. 乙方上缴额以建设单位与甲方最终形成的工程决算为基数,由乙方向甲方缴纳 %的利润。

  3. 凡工程款必须由甲方统一直接向建设单位收取,扣除应缴各项税费后,由乙方支配使用,严禁乙方假借甲方或自己名义收取建设单位工程款,如发现未经甲方授权擅自向建设单位收取工程款时,发生一次按收取工程款的5%作为甲方的赔偿金。

  第六条:甲方驻工地代表及其被授权范围 (附授权委托书)

  第七条:质量安全要求:

  1、乙方须按设计文件、甲方技术交底和甲方技术指导下进行施工。

  2、乙方承包的工程必须以满足甲方施工条件为准。

  3、乙方对所承包工程的施工质量承担全部责任。如果甲方技术交底不到位、技术指导不到位造成质量或其他由甲方失职造成的返工由甲方承担。

  4、乙方须严格按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的技术要求下施工,采用专项安全设施和防护措施,确保人身及机械设备的安全,若发生安全事故,一切经济及法律责任均由乙方承担。

  第八条:甲方的权利和义务

  1、负责履行建设工程施工合同中的各项义务,要求乙方严格按照建筑工程施工规范及质量要求进行施工,监督,检查,控制工程质量进度,发现问题要及时处理,对于乙方违反相关安全、质量规范的,甲方有权依照公司制度进行经济处罚。

  2、配合建设单位做好开工和竣工工作。

  3、协助乙方做好施工安全防护,施工场地周围建筑物和地下管线的保护及其它工作。

  4、督促乙方提供施工方案及进度计划并审核批准。

  5、甲方不定期对工程进度、安全、质量进行检查、监督,甲方必须在技术上给予支持和指导,甲方技术员必须到场配合乙方施工。

  6、如果乙方拒绝接受甲方的监督或拒不执行甲方监督整改的通知,或直接从建设方结算工程款,在外擅自以公司名义赊欠材料,拖欠工人工资,使公司受到损失者,或有充分的事实表明,乙方已无能力继续组织施工,以及不具备施工条件或违章不止或连续2次达不到业主进度要求,甲方有权终止合同,乙方无条件撤出工地,并赔偿由此造成的一切损失。

  7、在乙方施工过程中,当进度、质量、安全无法满足合同规定要求时,甲方有权直接根据现场施工进度、质量和安全等情况对乙方的人员、机械、材料作出调配安排,乙方必须服从调动。

  8、在工程验收完工后,积极促使建设单位完成工程决算工作,决算款项到位后,在提取应缴的一切税费后,将剩余工程款支付乙方。

  9、因工程问题发生纠纷后,甲方可向建设单位主张权利和义务,也有权依照本合同规定的责任范围向乙方主张权利和要求其承担义务。

  第九条:乙方的权利和义务

  1、认真贯彻执行《建筑法》、《行业各项施工规则》以及公司的各项管理制度及措施。甲方对建设单位的承诺,乙方必须无条件执行。

  2、在确保工程施工安全的前提下,乙方必须按设计文件、甲方要求和规范组织施工,乙方应在甲方的技术指导下进行施工,确保工程按期、保质、保量完成。

  3、无条件执行甲方所派质检、安全技术人员对工程安全质量所提出的意见,严格执行公司的质量技术安全管理制度,严格按照设计图纸和施工规范进行施工,保证工程质量,对建设单位负责。

  4、乙方应严格制作工程质量检验评定、工程自检、材料送检,隐蔽工程验收记录及工程有关的一切技术资料,负责按月上报工程量,并经建设单位签证后交甲方存档,乙方负责所承包工程相关竣工文件资料的收集、积累、整理交由甲方装订成册备案。

  5、在施工中认真做好安全质量管理,服从工程质量安全管理制度,施工期间杜绝重大伤亡事故,一般事故率控制在千分之六以内,如发生重大质量和安全责任事故和人身伤亡事故,所造成的一切法律责任和经济损失,均由乙方自行承担,并全额承担上级部门对公司的罚款及产生的相应的费用。

  6、坚持文明施工,做好施工现场的环境保护工作,施工引起造成环境污染或破坏,赔偿费用由乙方承担。

  7、随时接受甲方、建设单位和监理的检查和检验,有缺陷或不合格的部位按规定整修或返工直至达标。乙方必须派遣有资质的施工员、安全员驻现场对施工及安全生产进行检查、监督并做好相关技术、安全资料。

  8、建设单位的处罚,全部进入项目,最终落实到乙方,由承包方无条件承担。乙方须支付自己所承包工程项目的一切费用。

  9、严禁擅自以甲方的名义对处签订协议或工程转包,以及赊欠任何材料、物品,否则一切后果自负,甲方概不承担任何责任。

  10、乙方施工的队伍,必须依照相关的法律规定与劳务公司签订劳务分包合同,不允许乙方私自用工,也不允许乙方及乙方聘用的任何人,以甲方或乙方的名义对外出具欠据。否则,按其出具欠据金额的15%由乙方向甲方支付赔偿金。

  11、项目承包人在施工期间应确保分工种按时结算民工工资,不得拖欠。为此,在本项目第二次工程款到帐后,项目承包人在提取工程进度款时,应在甲方帐户内预留20%的预发工资款,在各工种完成本工种工作量后,由承包人列出工人名单及所发放的工资数额,在公司财务人员或甲方驻工地代表的监督下,由项目承包人将工资给民工发放到位,项目承包人不得以甲方名义向任何人出具欠款凭证,如有发生,每发现一次,将按照其出具欠款额的15%对项目承包人给予处罚,可从工程款中直接扣除。

  12、在本协议履行期间,乙方必须严格按照行业部门规定的标准给其参加施工人员提供食宿、施工条件、劳动保护,否则,甲方有权解除合同。

  第十条:建筑材料、构配件和设备的供应及采购

  1、对用于建筑工程的建筑材料、构配件和设备必须进行检验,验明三证,未经检验或检验不合格的、无证的不得使用,并严格执行材料出入库制度,确保所购材料全部用于本项目,否则经发现甲方有权终止合同。

  2、建筑材料、配构件的供应和采购应依照建设单位与甲方的施工合同中的具体约定执行,如由建设单位供应全部或部分的,则甲方协助乙方对所供材料及构配件进行联合验收,未经检验或检验不合格、三证不全的不得使用。

  3、依照建设单位与甲方的施工合同,如由施工单位(甲方)供应及采购全部或部分的,则所供材料由甲方负责检验。

  4、建设单位未能如约支付工程款,则工程又不能停建或缓建的,如由甲方采购材料,则由甲乙双方负责检验,并由乙方签字后计入项目成本。

  5、乙方自行采购的材料,必须是国家认可的三证齐全的合格产品,并经过甲方驻工地代表同意后方可自购材料,所购材料必须由甲方驻工地代表进行检验后在购货凭证(发票)上签字方可确认,履行财务手续并计入生产成本。

  6、工程承建过程中,如需乙方垫支的,应由甲方签字确认后履行财务手续方可实施,并在结算时计入工程成本。

  第十一条:竣工验收和结算

  1、由乙方按施工合同约定时间提交竣工资料、验收报告及竣工图,并于竣工日前会同甲方、建设单位及质检部门按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。

  2、验收之后符合合同规定的质量等级的,由建设单位和甲方对工程予以结算,工程结算乙方必须会同甲方持单位证件、收据进行结算,严禁乙方私自从建设方结算工程款,否则,甲方对结算工程款不予认可,并视乙方违约,其结算时间和价款为甲乙双方内部核算的依据。

  第十二条:保修

  1、保修内容、范围、期限按照《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》第四十条执行。

  2、保修金及支付办法;保修金按5%总造价预算,在保修期满后,根据实际保修情况予以结算,乙方不得私自收取保修金,如有发生将以违约论处。

  3、保修期间乙方必须及时履行保修义务,经甲方通知后,乙方仍不履行的,甲方可派人员进行保修,由此产生的费用由乙方承担。 第十三条:特殊约定条款:

  1、保证金:乙方向甲方提供 万元的质量保证金,作为其履行合同的保证,如乙方全面履行合同,按时竣工验收交付使用并不出现任何经济纠纷的,甲方如数将保证金退还乙方。

  2、乙方经甲方同意后自购的部分材料,如确需出具欠条的,应由甲方出具委托书并由驻工地代表和乙方共同采购负责人共同签字,乙方擅自以甲方名义出具的欠条,甲方概不认可,由乙方承担一切经济责任。

  第十四条:争议的解决

  如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,由甲方所在地人民法院诉讼解决。

  第十五条:违约责任

  1、乙方须严格按甲方与建设方签订合同规定的工期交工验收,逾期交工的,由乙方按工程总造价的日万分之四承担逾期交工的违约金。

  2、乙方不听从甲方人员指挥或违规施工造成质量问题,除依法承担返工、重作、赔偿损失的责任,还应承担总工程款的5%的违约金。

  3、甲方违反合同约定,未履行约定义务的,承担乙方因此而停工、窝工、倒运、机械设备调运、材料和构件积压等损失和实际费用。

  4、乙方必须严格履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同和本协议,如乙方不履行、不完全履行或无能力履行合同时,甲方有权单方终止合同,因此造成的一切损失由乙方承担。

  第十六条:合同生效和终止

  本合同自双方签字盖章之日起生效,最终决算后双方无争议即终止。

  第十七条:不可抗力

  非双方故意或过失,而因双方不能预见的客观原因而致工作停建、缓建的,除工期予以顺延外,其它损失双方及建设单位均不承担,不可抗力的事由须由建设单位及甲乙双方共同认可,并以书面形式予以确认。

  第十八条:本合同未尽事宜,另行商榷,达成协议的,与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式五份,双方各执一份,其它留存。

  与本项目有关的,以及其它的材料,如和本协议抵触的,以本协议为准,授权委托书和保证书作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  法定代表人:

  或委托人(签字或盖章)

  年 月 日

  (项目承包人) 年 月 日 乙方:

精选公司承包合同2

  xxx建筑工程有限公司(以下简称甲方)

  项目负责人: (以下简称乙方)

  根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》,为进一步完善企业内部经营承包责任制,切实加强施工项目管理,确保工程项目质量和施工安全,对工程质量、安全实行终身负责。在工程项目建设过程中,为明确甲、乙双方的责、权、利,采取对工程项目建设总承包的管理办法,以确保工程项目建设圆满完成。为此,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,对工程项目建设和管理等有关事宜签订以下责任合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:xxx

  2、工程地点:xxx

  3、施工工期:xxx日历天

  (1)工程开工时间:按与业主签订的施工合同要求为准

  (2)工程竣工时间:按与业主签订的施工合同要求为准

  4、工程质量等级:按与业主签订的施工合同要求为准

  5、工程造价: ¥xxx万元

  二、工程内容

  甲方将与业主签订的该项目《建设工程施工合同》的全部内容,交由乙方接收并全部完成。

  三、甲方责任和权利

  1、在该工程项目实施前,同业主签订《建设工程施工合同》后,并与乙方签订《工程项目施工内部承包责任合同》

  2、授予乙方该工程项目建设的全部资料,指导乙方工程项目建设和工程项目决算,参与工程项目竣工验收。

  3、为确保工程项目建设质量、安全、工期达标,协助乙方制订《工程项目建设实施管理办法》和《工程项目施工组织计划》,在工程项目建设实施过程中,若需调整、完善和优化实施方案,甲方有权提出合理建议和意见。

  4、在工程项目建设实施和执行项目《建设工程施工合同》过程中,甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查,发现问题,限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准,甲方有权终止合同,并同时追究乙方的经济和法律责任。

  5、根据工程项目建设的实际和需要,甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查,发现问题,督促乙方及时整改,若乙方拒不整改或整改不彻底,影响工程质量、工程进度和甲方形象,甲方有权随时派驻工程技术人员或管理人员,参与工程项目建设和管理,其派驻人员工资、生活补助、交通费等费用由乙方承担。

精选公司承包合同3

  甲方:

  法定代表人:

  电话:

  邮箱:

  乙方:

  法定代表人:

  电话:

  邮箱:

  经甲、乙双方协商洽谈,乙方本着面向市场、拓展市场,引进现代广告经营管理理念之宗旨,将乙方相关的广告业务交由甲方承包经营。根据《合同法》、《广告法》等相关法律法规的要求,为明确双方的权力和义务,按照平等协商、互惠互利、职责明确等原则,经充分协商,达成如下合同条款。

  一、承包期限

  甲方承包经营的期限为________年,即自________年________月________日至________年________月________日。

  二、承包范围

  ________________________________________________________________________。

  三、承包方式

  上交利润递增包干的方式,对所承包的广告时段,甲方自主经营,自负盈亏,超收自留、欠收自补。

  四、承包上交利润

  合同期内甲方按以下标准向乙方缴纳承包费用:

  1、甲方向乙方承包项目在_______万元以下的,甲方按项目总额的_______%支付给乙方。

  2、甲方向乙方承包项目在_______万元以上的,甲方按项目总额的_______%支付给乙方。

  五、付款时间与方式

  1、本合同正式签订之日,付款按项目结算。

  2、乙方按项目从项目款中扣除交纳利润。

  3、乙方按项目扣除交纳利润的费用和原材料费用,所剩项目费用由乙方按项目支付给甲方。

  4、原材料费用由甲方出示相关的购买依据由乙方支付,所支付费用从项目款中扣除。

  六、管理费用

  1、房产管理费用合计:______________元(大写:______________),乙方将按比例从项目费用中扣除。

  2、原材料现有折旧费用合计:______________元(大写:______________),乙方将从项目费用中扣除。

  七、双方的权利和义务

  1、甲方必须严格依法经营,并对自己的经营行为负法律责任。

  2、甲方自主经营,自主决定员工招聘、录用和收入分配。乙方原广告部的工作人员自愿进入甲方公司工作,并能严格遵守甲方各项规章制度,甲方应根据需要优先予以录用。

  3、甲方享有乙方_____________________________________范围内全部广告时段经营权,并可根据业务需要,在经乙方同意的基础上对广告时段在法定范围内作适当调整。

  4、甲方自行制订所有广告价格,但必须符合法律法规的要求。

  5、乙方有偿向甲方提供乙方现有的办公场所及办公用品等原材料,折旧费用按本合同约定计算。具体物品的类别及数量以交接清单为准,合同终止时甲方如数归还甲方,如有损坏、遗失,甲方应负责修复或赔偿(正常老化、磨损除外);乙方向甲方提供现有通讯设备,费用由甲方自理。如甲方对设备、设施有人为损坏则照价赔偿。

  八、广告管理

  1、甲方建立独立账户,独立开展广告经营活动,承担一切经济活动的法律责任,乙方概不负责。但为方便甲方开展工作,允许甲方以乙方广告部的名义对外宣传联络业务。承包期间,如发生法律、经济及其它任何纠纷,其责任全部由甲方承担。

  2、本合同履行期间,甲方如签订跨本承包合同期限的广告业务合同必须经乙方同意。本合同期限届满后,如甲方所签订的广告合同尚未履行完毕,由乙方代为继续履行。但甲方应将相应的广告费用支付给乙方(价格按甲方与广告主签订的广告合同为准),否则,乙方可向甲方追讨该笔广告费。

  3、甲方对外因工作需要可以乙方广告部名义开展业务,但以乙方广告部名义签订的合同必须报乙方备份存查;甲方保证广告内容符合相关法规政策的要求,所有广告接受乙方的审查、监督,甲方所签订的广告业务,乙方按甲方提供的播出单及合同,及时安排播出。

  4、甲方安排播出广告应签署合同和填播出单,对长期客户的广告,其合同必须具有广告主单位公章,否则乙方不安排播出;对甲方未填单的广告,乙方可拒绝安排播出。

  5、乙方应保证甲方广告及时、准确播出,对因故错、漏播的广告,乙方应按客户(广告主)的合同要求在甲方正常广告时间内安排补播。造成甲方损失,经甲、乙双方核实后据实给予全额赔偿。

  6、合同期间如因政策法规变化,或有关部门明令禁止相关广告内容播出,甲乙双方可协商解决继续合作的相关事宜。

  九、违约责任

  甲乙双方任何一方违反本协议约定时,另一方均有权向其提出口头或书面交涉,并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任,或依照法律的规定追究其侵权责任。

  十、不可抗力

  若因不可抗力导致一方或双方无法履行本协议的,按相关法律规定执行。本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、外部通讯系统故障、重大技术故障和法律、政策的变化等。

  十一、保密条款

  1、任何一方对于因签署或履行本合同而了解或接触到的对方的机密资料和信息(下称“保密信息”)均应保守秘密。

  2、如对方提出要求,任何一方均应将载有对方保密信息的任何文件、资料或软件,按对方要求归还对方,或予以销毁,或进行其他处置,并且不得继续使用这些保密信息。

  3、在本合同终止之后,各方在本合同项下的.义务并不随之终止,各方仍需遵守本合同之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到其他方同意其解除此项义务,或事实上不会因违反本合同的保密条款而给其他方造成任何形式的损害时为止。

  十二、协议的续期和终止

  本协议期满后,若双方未提出异议,协议即自行终止。

  十三、争议的解决方式

  因履行本协议产生的争议,双方应友好协商解决。若双方不能通过协商途径解决,任何一方均可向_______________人民法院起诉。

  十四、协议的生效

  本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  法定代表人(签字):

  日期:_________年_________月_________日

  乙方(盖章):

  法定代表人(签字):

  日期:_________年_________月_________日

精选公司承包合同4

  发包方:_________

  承包方:_________

  双方根据_________,协商签订本合同。

  一、承包内容:________。

  二、承包经营期限:

  自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

  三、承包形式:

  税后承包金(递增)包干。

  四、承包方上交承包金数额:

  承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。

  五、承包经营风险担保方式:

  风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

  六、企业留利部分:

  生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。

  七、主要经济技术指标:

  1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;

  2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。

  3、企业资产的维护:设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。

  4、闲置资产的处理办法:_________。

  5、新产品开发_________项,主要新产品是_________。

  6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。

  八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:_________。

  九、双方的权利与义务

  (一)发包方:

  1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;

  2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;

  (二)承包方:

  1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;

  2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;

  3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动, 应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;

  4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;

  5、承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;

  6、所得承包收入应依法缴纳所得税;

  7、应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;

  十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。

  十一、承包期间对企业原有人员的安排:_________。

  十二、承包期间企业的劳动管理:_________。

  十三、承包期间工资、福利管理:_________。

  十四、承包期间企业的保险办理:_________。

  十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式:_________。

  十六、承包经营期内中止或承包期满时:

  1、被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证;

  2、清产核资的原则:_________;

  3、计价办法:_________;

  4、移交程序:_________。

  十七、违约责任:

  1、发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限;

  2、发包方违约或非法干预,造成承包方无法正常生产的,经_________的,发包方仍不改正的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;

  3、承包方因经营管理不善,在_________时间内不能上交承包金的_________%,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。

  4、连续_________年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;

  十八、争议的解决方式:

  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交_________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_________到登记机关办理登记手续。

  二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。

  二十一、双方约定的其他事项:_________。

  二十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。

  二十三、本合同一式_________份,发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份,分送_________、_________。

  二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。

  发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________

  代表人(签字):_________代表人(签字):_________

精选公司承包合同5

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  法定代表人:

  双方根据《合同法》和国家相关法律法规,本着诚实、平等、互利的原则,经友好协商,就甲方所投资经营的某某物业公司交由乙方承包经营所涉及的双方权利和义务,达成如下协议:

  一、 承包金交纳总额为下述方式中的一种:

  1、 固定数额,每年 万元;

  2、 逐年递增,第一年 万元,第二年 万元,第三年 万元,…。每年在上一年基础上递增 %。

  二、 承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。

  三、 乙方承包金交纳时间为下述方式:

  1、 每年上打株交纳,半年一给,第一次____月交____元;第二次____月交____元;

  2、 每年上打株交纳,一年一给,在___月交____元。

  四、债权债务处理:承包前的债权债务由甲方负责,承包期内的债权债务由乙方负责。

  五、 双方权利和义务:

  (一) 甲方权利和义务:

  1. 甲方有权监督乙方管理好物业公司资产,监督乙方依法经营,照章纳税,履行合同。

  2. 甲方在乙方因经营管理不善,在____时间内完不成上交承包金,或严重违法经营,或____的情况出现时,甲方可单方面解除本合同。解除通知要以书面方式送达乙方,并立即生效。

  3. 甲方应当支持乙方行使正常经营管理权利,协助乙方搞好与各方协调工作。

  4. 甲方应当将所承包企业的一切帐目、资产和资料交给乙方。

  5. 其他:_________。

  (二) 乙方权利和义务:

  1. 乙方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任。

  2. 在国家法律、政策允许的范围内,乙方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。

  3. 乙方必须遵守国家法律,完成合同规定的各项指标和任务,维护企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。

  4. 乙方应无条件将所承包企业的一切帐目、资产和资料在承包期满后完整无缺的返还甲方。否则除乙方正常交纳承包金外,还要赔偿给甲方造成的损失。赔偿方式如下:帐目丢失,赔偿2万元;资料丢失,赔偿5万元;资产损坏,赔偿修复损失。

  5. 其他: 。

  六、违约责任

  1. 甲方违约或非法干预,给乙方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限。

  2. 乙方完不成上交承包金指标,除由乙方按合同规定赔偿外,延期支付的还要承担日千分之五的违约金。

  3. 其他:乙方未经甲方同意,不得擅自转包他人。一经发现,甲方有权解除本合同,甲方不退还乙方所交纳当年剩余承包金。乙方还应当承担违约金 万元。

  七、双方约定的其他事项:乙方在承包期间内,发生不可抗力和其他所有不利于经营的任何事件(甲方违约除外),乙方无权主张减少承包金,盈亏均与甲方无关。

  八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由某某人民法院起诉。

  九、本合同自____起生效。合同正本一式两份,甲乙方各执两份。

  甲方:(签字)

  乙方:(盖章)

  法定代表人:(签字)

  年 月 日

  签约地点:

精选公司承包合同6

  甲方:浙江亚邮通信设备有限公司

  乙方:

  承运车辆牌号:__________;车辆类别:中卡货车。发动机号: ,车架号,目前车辆正常行驶,车况良好,灯光及各种设备部件齐全,机器运转正常不烧机油。该车的行驶证、购车附加税、手续齐全,此合同乙方签字后即代表乙方已收到该车和以上手续。现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,本着平等互利,协商一致的原则,签订车辆承包经营合同书。

  一、合同标的:

  甲乙双方在平等自愿的基础上,甲方将其所有的运输设备交由乙方经营。甲方对乙方承包车辆拥有调派权并向乙方收取履约保证金。

  二、合同期限:

  自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

  三、费用结算及支付方式:

  (一)承包费用标准:甲乙双方商定,乙方优先承运甲方要求承运的货物,除外乙方可自行接单,甲方承运货物按每公里1.8元结算。

  (二)车辆保险、维护检测、油材料、汽车保养、违章罚款、税额、赔偿金、等费用乙方承担,如甲方代付的,将去支付运费中予以扣除。

  (三)承包车辆每台车收取3万元履约保证金,乙方应向甲方一次交清。合同期满3个工作日内甲方退还(利息不计)。

  四、甲、乙双方的权力义务:

  (一)甲方的权力义务:

  1、甲方有权根据生产需要调派乙方承包车辆并指定服务区域和行驶路线;因市场因素有权暂停或停止使用乙方承包车辆。

  2、甲方管理人员有权检查乙方的安全生产、服务质量、车辆技术性能状况,对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题,以及车辆技术性能存在严重问题时,有权要求乙方停车整改或终止合同。

  3、甲方有权对乙方运输过程中的其它违规违纪行为进行纠正,拒不改正时可对乙方进行处理和处罚直至终止合同。

  4、有权调查乙方承包车辆及人员发生交通及服务质量事故的原因及影响,并有权根据事故影响程度依据甲方相关管理制度对乙方进行处理和处罚。

  6、甲方有按合同约定及时支付运费的义务。每月5号结算上月的运费,否则,每迟一天按结算金额的千分之三支付滞纳金。

  (二)乙方的权力义务:

  1、按照甲方要求承运甲方委托的货物,并保证服务质量达到客户单位满意。

  2、乙方承包车辆必须达到国家有关标准及车辆年度检测标准,按国家或地方车管部门规定、定期检验、维护车辆,始终保持车辆性能良好。

  3、乙方未征得甲方同意,不得擅自以任何方式将本协议约定的承包车辆转包或分包,否则甲方有权终止合同。

  4、遵守甲方与用车单位所签订的相关合同及安全合同的内容和约定。

  5、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、停车、燃料、过境费、装卸费等费用及乙方雇佣人员的工资等所有费用由乙方承担。

  6、承包车辆运行的外部关系协调由乙方负责,交警、路政、超限及路阻等外部协调费用乙方全部承担。

  7、有权拒绝甲方的违章指挥,有权拒绝除本车驾驶员以外的人员驾驶车辆,保证安全行驶。

  8、协助甲方做好工作量签认,运费结算等工作;并有权要求甲方按合同规定支付费用。

  五、其他约定:

  1、乙方不得以甲方的名义对外承揽毒品、危险品、走*等违法犯罪的运输业务。

  2、乙方不得做出有损甲方声誉,造成甲方经济损失的事情,否则甲方有权从乙方的运费中扣除相关经济损失费用。

  3、乙方承包车辆因泄漏、坠落、事故等原因造成的环境污染、财产损失等一切后果,由乙方承担所有责任。

  4、乙方承包车辆发生货物,被盗、遗失、贷损、贷差。交贷不清等情况、全部由乙方负责赔偿。

  5、乙方对所有承运货物,车载人员负全部安全责任,若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。

  6、因第三方责任发生交通事故造成货物损失的,由乙方向甲方赔偿后再向第三方追偿。事故的处理与赔偿,由乙方与责任方按相关程序解决。

  7、乙方出现驾驶员酒后驾车,将交他人驾驶的情况之一时,甲方有权立即终止合同,并清退车辆和驾驶员。由此影响甲方工作而造成的经济损失,由乙方承担赔偿责任。

  8、乙方驾驶员擅自将车交他人驾驶而发生的交通事故,全部责任由乙方承担。

  9、保养及更换机油必须有甲方人员在场,每15000公里换一次。

  10、审验手续时应积极到有关部门办理,不得延误,如有延误所造成的有关罚款,从乙方履约金中扣除。

  11、承包期内所造成的一切经济纠纷、债务、违法行为与甲方及车辆无关。

  12、乙方如发生交通事故在保险范围之内的责任损失,应直接向保险公司报案,进行索赔,并及时通知甲方备案。承包期内,若有重大事故及人员伤亡与甲方无关,乙方全权处理解决。

  13、承包期间如车辆发生自燃和火灾,甲方的所有经济损失由乙方支付。

  14、合同终止后,乙方应将全部手续(行驶证、保险卡、购车附加税等)交还甲方,甲方不能确定乙方在承包期内无违章违法行为后,甲方可核实后再退还乙方乙方履约金。若甲方故意拖延时间,则乙方可要求甲方支付除本金外再加银行同期利息的滞纳金。

  15、承包期结束后,如乙方愿意继续承包,应提前15日与甲方协商签合同,如乙方不愿再承包应在合同终止前八小时,将整车辆交给甲方(注:应提前将车辆维修好)。如乙方拒不执行,视为违约,出赔偿甲方相应损失外,履约金没收。

  16、如甲方需要见到车时,乙方应随时让甲方或甲方安排的管理人员见到该车。如乙方无故推辞视为违约,乙方应付给甲方违约金1~3万元不等。

  六、违约责任:

  1、乙方承包车辆因长时间的维修或其他原因不能提供正常服务,甲方可视情况按照影响天数扣减结算金额并对乙方经济处罚;对严重影响生产服务的,甲方有权暂停或终止合同。

  2、对乙方承包车辆及人员违反甲方要求的,甲方有权对乙方进行处理和处罚,直至暂停或终止合同。

  3、乙方必须在甲方规定限期内缴纳违约经济处罚,否则甲方有权在支付给乙方的运费款项中扣除。

  4、乙方承包车辆不按时年检,甲方可终止合同,并要求乙方支付1至5万不等的违约金。

  5、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的,责任方赔偿对方1至5万不等的违约金。

  七、纠纷的解决方式:

  本合同在履行过程中发生纠纷时,甲、乙双方协商解决,协商不成时,则双方同意交当地人民法院判决,双方必须执行法院判决。

  八、附则:

  1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  担保人:

  年

  电话:电话: 电话: 月日 身份证号: 身份证号:

精选公司承包合同6篇(承包合同协议书)相关文章:

工程承包合同6篇(工程承包合同范本)

公司短期借款合同协议范本3篇(短期借款还款合同范本)

常规的员工向公司借款合同范文3篇(工厂叫员工签借款类合同)

公司股权转让合同12篇(股权转让合同纠纷怎么办)

产品销售承包合同3篇 销售承包合同模板

果园承包合同模板有哪些3篇 果园承包合同模板有哪些内容

公司委托合同模板6篇(个人委托合同模板)

公司劳务合同范本4篇(临时劳务用工合同范本)

工程资料承包合同范本3篇 工程资料承包合同范本最新

公司借款合同模板12篇(个人与个人之间借款合同模板)