机械租赁合同 篇1
承租单位： (以下简称甲方)
出租单位： (以下简称乙方)
甲方因工程施工需要，向乙方租用混凝土泵送机械，为明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲乙双方协商一致，特签订本合同以兹遵守。
工程名称：
工程地址：
一、合同期限：从 年 月 日至 年 月 日止。
二、租赁费按下相关项的计费方式计收，52米/47米臂架泵车：按每月租赁费元，按方量元/方，每月保底方量方。
三、付款方式：
1、每次泵送结束，乙方的实际泵送量按搅拌站供应量计算，并由甲方或工地的有关人员签名确认泵送签证单的时间和方量，作为双方结算凭证。
2、甲乙双方确认全部结算给乙方。
四、双方权利义务：
1、甲方责任：
①、甲方用泵需提前24小时通知乙方，并将泵送混凝土的部分、混凝土标号、塌落度和泵送方量等具体参数告示乙方，以便乙方合理安排出车。
②、甲方必须严格执行泵送混凝土的要求。若因甲方混凝土出现问题，(如石头太多、塌落度达不到要求)，导致乙方泵车赛管。致使混凝土报废不能浇注的损失，乙方概不负责。
③、甲方应做好泵送前的.前期工作(如场地道路安全、平整；办理相关占道审批手续，甲方只承担在甲方施工现场因工地占道或噪音问题引发的城管或环保、交警等对乙方泵车设备的罚款)；
④、由于甲方施工原因造成的损失，由甲方承担。
2、乙方负责：
①、乙方负责应甲方用泵时间要求到达工地，配合工地现场人员的工作。
②、乙方负责乙方设备到达甲方工地前所有道路交通相关事宜。
③、乙方操作员必须严格遵守安全操作，乙方泵车设备安全又乙方负责。
④、在施工过程中，若泵车发生机械故障，乙方必须立即进行抢修并及时通知甲方，若短时间内不能修复，乙方必须与甲方协商采取有效解决措施。
五、违约责任：
1、甲方不按照合同约定付款的，乙方有权停止提供泵车服务并向甲方索还所欠款项，从施欠之日起，每日按照欠款千分之五追收违约金，直到全部款项付清为止，在付清乙方泵送款项之前，甲方不能请其他泵车进行泵送。
2、甲方中途单方面终止合同的，按合同未履行部分送款总额的20%承担违约金。
六、争议的处理：
争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决，解决不成的，可以采取以下2种方式解决：
七、合同附件：
1、本合同未尽事宜，双方可以达成书面补充协议。
2、本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
八、其他约定：
1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等法律效力。
2、本合同双方签字盖章之日起生效，双方完成各自责任、并结算合同款后自动 终止。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
机械租赁合同 篇2
甲方：公司
乙方：
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、 租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、 甲方责任
1. 乙方进场前，做好场地的三通一平；
2. 派 为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；
3. 协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1. 根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；
2. 做好施工原始记录；
3. 按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；
4. 严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；
5. 严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工；
五、付款及结算方式
1. 成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2. 乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机壹万元支付预付款。
3. 锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的70% 支付进度款。
4. 工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的70%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在 六个月内结清。
5. 乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6. 未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
机械租赁合同 篇3
甲方(承租方)：乙方(出租方)：
根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商，现达成如下协议：
一、 租赁机械名称及规格型号：
乙方向甲方提供吊车壹辆，车号为豫 ，型号：QY12T，配备操作人员两名。
二、 双方的义务：
1、甲方负责安排乙方出车;
2、乙方应遵守甲方及业主规定的各项管理制度和规范;
3、乙方必须服从甲方的统一安排，持证上岗，保证甲方用车。行车安全、第三者安全责任险由乙方负责;
4、乙方自带的随车司机，搞好机械设备的日常维护保养工作，保证车辆的完好，每月正常维修不超过壹天;
5、甲、乙双方应做好各自的安全防护和管理，因乙方所派司机驾驶不当或违章作业造成损坏和事故的由出租人自负，如果致使甲方不能按合同规定正常使用租赁车辆，甲方不负担此期间的租金，乙方应承担每日租金等额的违约金。
6、乙方必须保证24小时随叫随到，保证甲方用车。
三、 租赁期限：
乙方车辆进场后按月租赁，从甲方正式使用之日起计算，即自20xx年 月 日至20xx年 月 日止。
四、 车辆施工内容、地点：由甲方统一安排。
五、 租赁费用：租金元/月(壹万元/月)，月末支付，燃油和司机的吃、住费用由甲方承担，其它一切费用均由乙方承担。
六、 违约责任：
1、 乙方不服从甲方统一安排，违章操作造成甲方损失的，须照价进行赔偿;
2、 乙方月维修时间如连续超过两天，每超过一天扣一天的租金，影响甲方使用的，甲方可终止合同，通知乙方退场;
3、 乙方不得擅自将车掉回，否则将按半月的租金额赔偿甲方。
七、 因本合同发生争议，按合同法规定办理，向甲方所在地陕西省宝鸡市申请仲裁或宝鸡市人民法院提出诉讼。
八、 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，其他未进事宜，由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
机械设备租赁合同 篇4
订立合同单位：
承租方：(以下简称甲方)
：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，双方进行了充分磋商，就工程机械设备租赁事项，乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款，以资共同遵守。
1、租赁机械详情：
租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等：
出租机械地点：
机械使用地点：梅关大道
机械租用期限：租赁期暂定10个月，预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。
进场时间：9#楼塔吊自20年8月6日起租，其他塔吊安装完毕调试合格之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间，按实际发生时间结算，但租赁价格不变，租赁不足月部分按每天元计算。
租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认，同时对前任工作所签署的文件予以认可。
2、租赁费用计算机付款办法：
月台；进退场费、元/台。进退场费分三次付清，塔吊安装调试完毕后首次支付进场费元，主体封顶后支付元，余款元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。
机械先使用后付租赁费，其租赁费每月结算一次，并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付，最后一次结算(包括续租)，双方办理总租赁费汇总结算单，并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由，不按期付款(拖延支付期不大于15天，免计滞纳金)，甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。
该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。
春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。
3、出租方职责和权利：
提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准，必须是10年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全)，整机状况完好，每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外，如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时，甲方应及时通知乙方到现场进行抢修，确保机械正常运行，如因出租单位原因造成工程停工24小时，按实际停工时间双倍扣除台班费。
乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格)，附墙材料由乙方负责，甲方配合安装。
负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证，并复印一份交甲方。
安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作，在自检合格后乙方应及时办理报批资料，甲方应予配合，并配合检测工作，同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。
塔机投入使用后的运行记录由乙方负责，按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册，确保设备处于安全可靠的运行状态。
操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证，操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定，严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。
出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故，引起的各种损失由出租方承担损失。
在使用期限内，使用机械的所有权属于乙方，甲方对使用机械只有使用权，甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内，如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移，其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。
乙方负责常规维修、保养的材料费用，如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。
4、承租方职责和权利：
承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定，严禁违章指挥作业。
承租方配合出租方进行该塔机的取证工作，有权对所租机械进行监督、不定期检查，如发现安全隐患有权要求停机整改，严重的应停机使用，并按实际停工期扣除相应的台班费用。
出租方按需要配备司机，专职指挥由甲方负责，司机应服从指挥信号，承租方对司机视线不明的吊装，应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦，对吊物的重量及高度、幅度予以告知，负责塔机吊钩以下部位的安全责任。
承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。
承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子，并负责设备接地防护工作。
承租方对制作的基础质量负责，承担因基础所导致的安全责任。
甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通，应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担)，确保容量60KW、电压380V，否则，因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。
5、不可抗力因素：
租赁期间，如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失，承租方则不负责修复和赔偿的责任。
因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害，依据所属单位各自承担。
6、安全责任及文明施工：
安全目标：杜绝伤亡事故的发生，双方另行签订安全协议。
乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求，切实做到安全施工。
乙方应按甲方要求在施工期间，应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。
乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失。如发生因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由责任方负责，并承担由此而发生的费用。
乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴，若出现此类现象，甲方有权对乙方人员处以经济处罚。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日
机械租赁合同3新 篇5
承租方：(以下简称甲方)
出租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确出租方和承租方之间的权利义务关系，本着平等互利，协商一致的原则，特签订本合同，并共同遵照执行以下条款：
一、租赁内容：
1、设备名称：
2、数量：
3、租赁期限：
4、作业地点及内容：
5、进场时间：
6、赁台班单价：
7、进出场费用：
8、结算方式：每月25日～30日办理结算一次，次月5日之前根据项目部实际资金状况支付费用。
二、承租方的权利和义务：
1、乙方应根据交通部、公安部及有关部门对机动车辆使用管理法规、使用好车辆。
2、甲方不得强迫乙方人员违章使用车辆作业。
3、车辆到达作业场地后，甲方应提供安全生产条件，以利车辆正常作业和运行;甲方负责机械的安全生产和调度工作，若应甲方违章指挥或调度发生安全事故，造成的损失由甲方承担。
4、乙方自行提供驾驶员在工地的吃住费用，甲方不承担。甲方提供吊车的停车场地。
三、出租方的权利及义务：
1、乙方应提供证照齐全的完好车辆供甲方使用。
2、派出车辆的驾驶人员和操作手应持证上岗，服从甲方的工作安排和安全管理。
3、乙方驾驶员和操作手如不服从甲方管理和正确指挥，影响工作，甲方应立即与乙方代表联系并协商处理，如乙方原因导致安全事故，责任由乙方承担。
四、本合同生效后，即具法律效力，未经双方协商同意，任何乙方不按合同执行，违约方应承担另一方因此造成的经济损失。
五、本合同生效后，双方应互守信用，共同遵守合同;如发生争议，可向当地仲裁机关申请仲裁或向当地法院诉讼。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后方能生效;合同履行完毕后，本合同自动失效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
工程机械设备租赁合同 篇6
承租人（甲方）：
出租人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方租赁建设工程机械的相关事宜达成如下协议：
第一条 租赁机械名称、及租金计算与支付
1、租金计算方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金处以30天乘以实际使用天数计算。
2、支付方式：每月支付租赁费的70%，余款待塔吊报停后年底付清。
第二条 使用地点、项目名称和工作内容
1、使用地点：XXXXXX
2、项目名称：XXXX项目
3、工作内容：垂直水平运输
第三条 租赁期限
暂定自20xx年3月10日至20xx年5月30日（具体以甲方《开报停单》为准）。
第四条 租金计算
1、自安装检测合格之日起计算租金，工程机械租金期满，甲方通知乙方拆除后次日起停止计算租金。
2、由乙方进行维护保养作业时，甲方应安排合理的机械维修和保养时间。每月累计维修保养时间超过20小时的部分，甲方可扣减相应的租金。乙方在机械工作间隙期或待工期间所做维护保养，不计算在维修时间内。
第五条 进出场费用
租金机械进出场费及检测备案费用：附着在XX层建筑物的塔吊为该塔吊一个月的租金，附着在XX层建筑物的塔吊为元，附着在XX层建筑物的塔吊为元。
第六条 定金和其他费用
1、机械操作和维修人员在工地吃住等费用由乙方支付。
2、检测备案费用由乙方承担。
第七条 机械交接与验收
1、乙方向甲方移交机械时，双方应就交付机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》。法律法规规定起重机械必须由具备相应资质的安装施工企业承担安装。安装调试并检测合格才能投入使用，安装调试、检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。
第八条 操作、维护与管理
1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。操作、维护等上岗人员配备应符合国家或XX市法律法规的要求，也可委托具备相应资质的专业公司承担机械的操作与维护，受托方行为视为该委托方行为。
2、塔吊指挥由甲方负责安排。
3、因故障造成机械无法正常作业的，乙方应当接到通知后二小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起四小时内未能修复的，自第六小时起免收租金直至机械恢复正常作业日止。
第九条 双方权利义务
甲方权利义务
1、有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。
2、有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。如因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿甲方损失。
3、应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金。
4、应当为乙方提供机械进出作业、其他维护作业的协助和便利，按时接受乙方交付的机械。
5、应当为机械提供安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失，应向乙方赔偿。
6、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械设施进行变动。 乙方权利义务
1、有权按照合同约定收取租金。
2、因甲方原因导致的机械毁损、灭失，有权要求甲方赔偿。
3、应当按照约定的时间、地点向甲方提供合同约定的机械，不得提供淘汰、报废、检验检测不合格的机械。
4、应当提供法律法规规定的生产厂家、生产许可证、产品合格证等文件，需要到监管部门备案的，乙方应当提供或办理备案手续。
5、应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。
6、应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。
7、合同约定由乙方提供的操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，并应拒绝甲方提出的违章指挥。
第十条 违约责任
甲方违约责任
1、未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使租赁机械收到损失，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
2、未经乙方书面许可擅自将机械转租的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
3、未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的，乙方有权要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。
乙方违约责任
1、在合同期间因乙方原因（包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外）导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于机械日租金300%的违约金。凡停工超过5日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。
第十一条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第十二条 争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，可向天津市人民法院提起诉讼。
第十三条 其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共4页，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方二份，乙方二份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同签订地：
1甲方须保证25T汽车吊安拆条件，
2其他约定：高出部分由甲方承担；
3租赁费不含税金，如需开具税票，税金由甲方春节报停不超过45天；
4塔吊预埋件每台三千元，如甲方挖出归还乙方不收费用。 承担；
承租方： 出租方：
法定代表人或代理人： 法定代表人或代理人：
经办人： 经办人：
日 期: 日 期：
机械租赁合同 篇7
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量(台)：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
2、乙方提供机手、提供食宿，工资由乙方支付。
四、结算方式及相关事宜
1、租赁期间：自 年 月 日开始计算租金。如有变动，双方另行协商。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，每月元，因天气造成停工，每月最低租金不低于元作每月满30天以现金方式结算（±3天），月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天（±3天）。
3、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。
4、设备维修保养：甲方机手做好设备的维修保养工作，所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。
5、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天（维修时累计24小时折合一天），若超出三天，则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后，在机械正常情况下，乙方保证不了生产运转，乙方照付给甲方机械租金。
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章（合同章）之日起生效。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
机械租赁合同 篇8
承租方：（以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同。
一、租赁设备概况：
二、设备使用地点及工程项目：
本租赁设备仅限于在，用工程。
三、租赁设备的所有权和使用权：
1、乙方拥有对租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、乙方为该设备配备操作手人，由方负责工资，工资每人每月元。方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故，操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由方负担。
五、租赁期限及租金结算按以下第方式：
1、设备租赁按台班计费。自年月日至年月日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同；如在租赁期限内在施工地甲方已完成了生产任务，或甲方与建设方终止了施工合同，甲方按使用时间向乙方交付租金。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过小时（折合一个台班），每月累计不得超过小时，确因工作所需超出小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月结算元/月/台，元/天/台，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时的租赁单价结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。每月按月租金的%向乙方交付一次租金，剩余租金的支付时间为。
3、设备的租赁费按工作量结算，工程量单价,（一次性包死价元大写整）
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：
1、设备的进场费由方负担，退场费由方负担，甲方应在设备退场前天通知乙方。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由负担。
3、在租赁过程中，承担设备易损件（如刀头、刀库等）的所有更换费用。
4、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修和配料费用在元以下的由负担，维修费用在元以上的由负担，所付费用以乙方机手签字为准，由乙方负担的部分从乙方收取设备租赁费中扣除。
5、在工作过程中，设备出现故障，乙方应及时进行维修，设备因故障造成停工的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费，如不能在甲方要求的合理的时间内修复，乙方应更换同质设备替代，否则乙方应承担由此给甲方造成的损失，如因甲方原因造成设备故障及零部件损坏，费用由甲方负担。
6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。
七、乙方的义务：
1、为甲方提供性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的管理要求和规章制度，违章操作造成的一切安全事故由乙方自行负全责，甲方不承担连带责任。
3、乙方机手应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，乙方机手不得拒绝甲方要求的连续施工。
4、乙方机手应严格、真实填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每天将此表交甲方单位签字盖章，并以此表计算租金，否则甲方有权拒绝支付相关费用，甲方如发现乙方机手虚报工作时间，除扣除虚报的租赁费用外，处以虚报费用3倍罚款，从结算中扣除。
5、乙方机手消极怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期间的相关费用。
八、甲方的基本责任：
1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。
2、甲方应按合同约定按时向乙方交纳租金。
3、甲方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给乙方。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经乙方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由甲方全部负责。
3、若甲方未按合同规定支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租设备或停机。
十、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交工程所在地法院诉讼。
十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
工程机械租赁合同 篇9
承租方（甲方）：
出租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条租赁期限
设备租赁期限为5天，即自年月日至年月日。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。
第二条租金及支付
1、租金及计算：租金（大写：贰十肆万玖仟）元；
2、租金支付：甲方确认设备后向乙方支付首笔租金（大写：拾万）元；待租期满一半之日时，甲方向乙方支付第二笔租金（大写：拾万）元；结束之日付清尾款。
3、租赁计费起止时间
（1）年月日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。
（2）在机械租赁期间，因甲方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，甲方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
（3）机械退租时，甲方必须向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
4、运转时间及租费签认：机械到达工地之日，甲方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。
5、机械的进退场费：设备的进场费用由甲方承担，退场费用由乙方承担。如租期不足，则退场费由甲方承担，甲方应在设备退场前日内通知乙方。
第三条工程项目、工作内容和施工地点
1、工程项目：集装箱吊装及运输
2、工作内容：
3、施工地点：
第四条租赁方式及所有权
1、租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2、租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。
3、未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由甲方承担。
第五条乙方的基本责任
1、密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲的违章指挥。
2、负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。
3、负责操作人员的工资及设备维修配件
4、与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。
第六条甲方的基本职责
1、负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，甲方承担一切责任损失。
2、提供乙方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。
4、负责租赁期间设备保护及看守，确保机械设备的安全。
5、提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由甲方承担。
6、租赁期间，如乙方购买零配件及材料，甲方应提供交通方便，所需资金在甲方挂支，在租费中抵扣。
7、负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。
8、甲方对乙方进入施工现场的操作人员要进行安全注意事项培训。
甲方（公章）：法定代表人（签字）：
乙方（公章）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
机械租赁合同 篇10
出租方: 承租方:
一、 乙方承租甲方设备明细如下表：
工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额： 司机补助标准： 设备运费： 备注：
二、 设备服务范围
1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。
2、 甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。
三、 付款方式
1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费 元，设备运费 元。
2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。
四、 甲方的权利及义务：
1、 甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。
2、 当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。
3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。
4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。
五、 乙方的权利及义务
1、 保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。
2、 由于乙方安全措施不利，指挥不当造成人身安全事故，由乙方全部负责。
3、 施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。
4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。
5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。
6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。
六、 违约责任：
1、 乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外贷款收取滞纳金。
2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。
3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。
4、 甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的10%违约金。
七、 双方共同的权利及义务：
1、 遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。
2、 除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。
八、 补充条款：
九、 本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。
出租方盖章
代表人：(签字)
联系电话：
账号：
承租方盖章
代表人：(签字)
联系电话：
账号：
签定日期：
机械出租合同范本 篇11
出租方：
承租方：
签订日期：年月日
签订地点：
依据《民法典》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、机械施工地点：
三、机械型号及技术要求：
四、机械使用时间：个月;自年月日起年月日至共计天。
机械进场时间：月日;机械投用时间：月日。
五、租金及支付：
1.租金及计算：租金元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按支付租赁费。
3.租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满按计算租费。
4.其它：.
六、技术安全要求： .
七、双方责任：
(一)承租方
1.按合同约定及时付给出租方租金。
2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
(二)出租方
1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3.提供机械相关资料。
4.服从承租方指挥，接受承租方检查。
5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6.操作人员持有效证件上岗。
7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
九、其他约定事项：
1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
4.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为法院。
5.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
6.本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。
7..
出租方(盖章)： 承租方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
机械设备租赁合同 篇12
订立合同单位：
承租方：(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，双方进行了充分磋商，就 工程机械设备租赁事项，乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款，以资共同遵守。
1、 租赁机械详情：
租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等：
出租机械地点：
机械使用地点：梅关大道
机械租用期限：租赁期暂定10个月，预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。
进场时间： 9#楼塔吊自20xx年8月6日起租，其他塔吊安装完毕调试合格
之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间，按实际发生时间结算，但租赁价格不变，租赁不足月部分按每天元计算。
租赁期内乙方指定现场代表
2、租赁费用计算机付款办法：
月•台;进退场费、元/台。进退场费分三次付清，塔吊安装调试完毕后首次支付进场费元，主体封顶后支付元，余款元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。
机械先使用后付租赁费，其租赁费每月结算一次，并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付，最后一次结算(包括续租)，双方办理总租赁费汇总结算单，并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由，不按期付款(拖延支付期不大于15天，免计滞纳金)，甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。
该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。
春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。
3、出租方职责和权利：
提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准，必须是 10 年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全)，整机状况完好，每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外，如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时，甲方应及时通知乙方到现场进行抢修，确保机械正常运行，如因出租单位原因造成工程停工24小时，按实际停工时间双倍扣除台班费。
乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格)，附墙材料由乙方负责，甲方配合安装。
负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证，并复印一份交甲方。
安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作，在自检合格后乙方应及时办理报批资料，甲方应予配合，并配合检测工作，同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。
塔机投入使用后的运行记录由乙方负责，按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册，确保设备处于安全可靠的运行状态。
操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证，操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定，严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。
出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故，引起的各种损失由出租方承担损失。
在使用期限内，使用机械的所有权属于乙方，甲方对使用机械只有使用权，甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内，如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移，其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。
乙方负责常规维修、保养的材料费用，如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。
4、承租方职责和权利：
承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定，严禁违章指挥作业。
承租方配合出租方进行该塔机的取证工作，有权对所租机械进行监督、不定期
出租方按需要配备司机，专职指挥由甲方负责，司机应服从指挥信号，承租方对司机视线不明的吊装，应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦，对吊物的重量及高度、幅度予以告知，负责塔机吊钩以下部位的安全责任。
承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。
承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子，并负责设备接地防护工作。
承租方对制作的基础质量负责，承担因基础所导致的安全责任。
甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通，应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担)，确保容量60KW、电压380V，否则，因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。
5、不可抗力因素：
租赁期间，如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失，承租方则不负责修复和赔偿的责任。
因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害，依据所属单位各自承担。
6、安全责任及文明施工：
安全目标：杜绝伤亡事故的发生，双方另行签订安全协议。
乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求，切实做到安全施工。
乙方应按甲方要求在施工期间，应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。
乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损
乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴，若出现此类现象，甲方有权对乙方人员处以经济处罚。
塔机在运输、安装、拆卸、顶升、降节过程的安全由乙方负责该过程的全部安全责任。
设备运行的保养维护及定期检查由乙方负责，并承担该过程的安全责任。
安全通道、防护平台搭设、警示标志、施工照明、排水由甲方负责，并承担未落实到位所产生的后果。
7、设备租赁期的保险和安全保卫：
设备在租赁期间由乙方对所属设备及随机人员进行保险，其保险受益人为出租方。
承租方负责操作人员的劳动合同签订并支付其酬劳。人员管理纳入甲方施工现场管理，并遵守现场的规章制度。
设备进场后及租赁结束运出施工现场前的安全保卫工作由甲方负责。在该期间因安全保卫失职所出现的设备损毁、被盗、灭失等由甲方承担相应的赔偿损失。
8、违约条件及履行终止
设备月故障周期达2天以上时，属于乙方违约，甲方可解除合同或选择经济处罚，处罚额度为合约租赁的5%.
因操作司机拒绝操作或天气等其他原因导致的停工，停置期间费用按实支付，乙方不予减免期间租赁费用。
甲方未按合约规定期支付租赁费时，乙方对合同履行中的安全责任终止，恢复履责以甲方按约支付租赁费之日开始。
任一方在合同履行过程中出现违约行为，另一方有权选择解除合同的权利，并
租赁期满后，甲方将机械使用权转给乙方，双方进行移交，在责任明确及费用结清后且双方签署结算意见后，本合同终止。
9、其他约定
甲乙双方的现场签证与本合同具有同等法律效力;本合同未尽事宜，由各方在执行中本着平等互利的精神协商解决。安装、拆除时，因甲方场地、建筑物等原因产生租用25T以上(不含25T)吊车，吊车台班费用超出部分由甲方另行承担;由于甲方场地、建筑物等原因需要协调相关事宜的，由甲方负责，乙方可以提供必要的协助;塔式起重机安装完毕后的报批及检测由乙方负责，检测费用由甲方承担;司机住宿由甲方提供，司机伙食由乙方提供。
双方应严格履行合同各项条款，任何修改须经双方协商并同意，签字盖章确认。对违约方按有关法律法规承担经济责任。
本合同所约定的现场签证单、结算汇总审核单以及处罚单、索赔等单据均应及时予以确认，对存在异议时应书面提出，逾期7个工作日时则视对方默认该项签证或决定，即该签证或决定合法有效。
双方发生争执时，由原告所在地仲裁委员会仲裁。
本合同一式二份，甲乙方各持一份，经双方签字盖章后正式生效。(若不够复印具同等法律效力)。
本租赁合同失效期为租用期满，费用支付完毕之日。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
机械租赁合同通用12篇相关文章：