分项施工合同协议书 篇1
发包人:
承包人::
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿公平和诚信原则,双方就13楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。
一、项目名称:
二、工程内容:
台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆,垃圾清理外运。
三、工程地点:小区内
四、合同工期:开竣工时间年月日至年月日。
五、质量标准及材料:质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。
六、工程款:万元,大写:
七、资金来源及结算办法:本工程资金由乙方先期垫付,工程完工3天内结算支付100%。
八、双方权利义务:
1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序,为乙方施工创造适合条件。
2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应,提供相应的图纸及测量纪录。
3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。
4、乙方负责施工材料及设备的采购供应,负责施工的组织与设计,维护施工秩序,承担施工安全及保卫工作。
5、乙方应维护甲方的正常工作秩序,采取合理措施保护现场内环境,避免不必要的污染及噪音。
6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。
九、验收标准:
1、验收标准:以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。
2、验收程序:乙方按合同完工后,由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。
十、工程量变更:甲方如有工程量变化,应提前日报教育主管部门同意后并书面通知乙方,待双方协商订立变更协议后执行。
十一、补充内容:本工程因工程量较小,施工比较困难,施工时间受限制,工期短,施工完毕,经甲方验收合格后,工程款一次拨付。
十二、违约责任:任何一方违约,另一方有权提起诉讼,申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。
十三、合同生效:本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日
分项施工合同协议书 篇2
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称:.
2、工程地点:.
3、承包方式:.
第二条 工程期限
合同工期总日历天数天。
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组元/组(一组块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如月日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
年月日
分项施工合同协议书 篇3
甲方:
乙方:
甲方现有商住房600平方米左右建筑工程,给乙方组织施工,考虑到乙方瓦工队为民间组织,既无资质等级证书,又无安全施工许可证,为确保安全、优质、高效地搞好该工程,分清责任、避免争议,经甲、乙双方充分协商签定如下协议:
一、工程工资费用:甲乙双方协商,实行人员工资及费用大包干,数额为人民币七万元整,乙方必须完成主体工程中假二层以及辅助工程,其中包括所有地板砖、面砖、卫生间、厨房间的配套设施,以及围墙、滴水、室外地平、室内钢化涂料、外墙立帮柒(或面砖)等。
二、付款方式:瓦工队住进施工场地后,甲方预付生活费给乙方人民币5000元,二层封顶结束后甲方预付给乙方工资人民币0元整,主体工程(包括假二层)全部结束后,甲方预付给乙方工资人民币0元整,辅助工程全部结束后甲方预付给乙方工资人民币元整,余款元质量保证金待半年后甲方认可没问题的全部结清,甲乙双方经济往来均以条据为凭(上梁红纸包和节饷饭、烟等计入工资但不需条据)。
三、工期:从签字之日起,除一层大梁和屋面凝固期外全部工程工期为60天(雨天顺延),甲乙双方应制定出晴雨表,延期每天罚款200元,提前每天甲方奖励200元。
四、质量及施工:乙方必须按建筑工程规范和技术标准进行施工,确保甲方的建筑工程为优良工程,施工中甲方有权对乙方的不规范操作提出整改意见(如立模板必须由专业人员施工、保持施工现场文明、整洁、脚灰回收干净等),因乙方责任,造成质量隐患,或需返工造成材料浪废和工期延长的,后果由乙方负责,对工程结构改变或减少工程量的,如模板费、地板砖、面砖等,在工资总额中作相应减少。
五、安全生产:按照谁组织施工谁负责安全生产的原则,乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通),由乙方负责,费用自理,与甲方无关,甲方不承担任何责任。
六、其它事项:甲方须提供乙方简易住所和施工现场的水、电,其余一切生活费用和施工用的模板、吊车、脚手等所有建筑设备以及用具均由乙方自行解决,费用自理,乙方所需建筑材料须提前二天向甲方提出,否则造成停工乙方负责。
七本协议书一式两份,未尽事宜双方协商解决,甲、乙双方各执一份,签字盖章或按手印后生效。
甲方:签字并盖章或按手印
乙方::签字并盖章或按手印
分项施工合同协议书 篇4
.施工合同协议书
甲方: 乙方:
由乙方承建甲方道路,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。一、工程概况
工程名称: 工程地点:
工程内容: 二、合同工期
合同工期总日历天数天。三、质量标准 工程质量标准:合格 四、合同价款
合同总价(大写):元。(人民币)其中:路面工程单价,合计元;路基工程单价,合计元。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
可编辑文档
.五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、付款方式
工程完工,经验收合格后甲方付乙方工程款(人民币)。八、合同生效
本合同一式三份,双方签字或盖章后生效。
甲方:(盖章)
乙方 :(盖章)
(签字)
年 月 日
(签字)
年 月 日
可编辑文档
分项施工合同协议书 篇5
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
甲方(发包人):
乙方(承包人):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书,供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:(祥见设计资料)
质量标准:符合国家现行施工验收规范标准。
施工方法:按设计图纸施工
二、承包方式
双方约定本合同书项下的迁改工程,甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方(砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供,乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责,除合同书另有约定外,甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。
三、工期
总工期:自开工之日起至竣工验收结束30日历天,乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。
开工日期,按甲方向乙方批复的开工报告为准。
发生以下情形之一的,工期顺延:
3. 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。
3. 甲方决定变更设计的。
出现以上情形时,乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方,双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的,由乙方按本合同书约定承担违约责任。
四、工程造价及计量方式
本合同为固定单价合同,在本合同期间内固定价格,不因任何外界因素变化而调整。
合同承包范围内不得发生计时工。
本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量:新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米,商品混凝土由甲方提供;新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等,并自拌C25混凝土进行浇筑,按1300元每立方米计算。(以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用)
五、付款方式
工程开工后,根据甲、乙双方约定,由乙方垫付工作中生活费,乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款,剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方,税收发票由甲方负责。
六、甲乙双方权利
1、甲方权利
甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工,并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。
6. 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的,甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成,相关费用由乙方承担,若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。
、乙方权利
.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款,若因甲方支付造成工期延误,乙方不承担责任。
.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工,若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的,乙方不承担相应责任。
.3 乙方在遇到不可抗力(地震、山体滑坡、泥石流)等导致工程无法施工时,乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。
七、甲乙双方责任
1、甲方责任
甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作,费用由甲方支付,严格按市府发[20xx]19号相关文件执行。
、乙方责任
乙方在施工前,必须向甲方提交开工报告,经甲方书面同意方可进行施工,工程竣工后,乙方向甲方提出书面竣工验收申请,配合甲方做好相应的工程竣工验收工作,不得无故拖延工期。
乙方未经甲方书面批准,不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工,若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。
乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定,并认真采取安全防护措施严防安全事故发生,若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。
乙方按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收,符合电力行业标准。
乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工,否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。
八、工程验收
1、隐蔽工程验收
隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收,经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。
竣工验收
.1 工程具备竣工验收条件的,乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后3日内组织验收,并在验收后3日内将验收结果书面通知乙方。
.2 乙方对竣工验收不合格的工程,应当进行修复交给甲方。
9 工程的质保期和质保责任
本合同书项下安装工程的质保期限为 1年,本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的,按国家相关规定执行。
乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任,在质保期内,本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的,乙方应负责进行免费维修。
10 违约责任
甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的,每逾期一日,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。
乙方未按照本合同书约定的工期完工的,每逾期一日,应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
工程质量不合格的,乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。
乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的,甲方有权委托其他单位修复,费用由乙方承担,同时应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的,根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算,并按乙方承诺的折扣率进行调整,按实结算。
11 合同的变更和解除
1 本合同书履行期间,经协商一致,甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。
1 出现下列情形之一,甲乙双方可以解除本协议书:
1.1 双方协商不一致。
1.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。
在实际施工过程中,如发生工程量变更的,按照甲方的要求提出变更的相关手续后,乙方再进场施工。
变更工程量的结算方式,按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。
12 争议的解决
本合同书在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。
13 合同的生效及其他
1 本合同书一式 2份,甲方持 1 份,乙方持 1 份,具有同等法律效力。
1 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
1 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力,补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。
本合同书附件是合同书的有效组成部分,与本合同书具有同等法律效力。
其他约定事项: /。
附件:1、安全责任协议书
2、乙方身份证
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
分项施工合同协议书 篇6
范文网后面为你推荐更多施工合同协议书!
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
甲方(发包人):
乙方(承包人):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书,供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:(祥见设计资料)
质量标准:符合国家现行施工验收规范标准。
施工方法:按设计图纸施工
二、承包方式
双方约定本合同书项下的迁改工程,甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方(砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供,乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责,除合同书另有约定外,甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。
三、工期
总工期:自开工之日起至竣工验收结束30日历天,乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。
开工日期,按甲方向乙方批复的开工报告为准。
发生以下情形之一的,工期顺延:
3. 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。
3. 甲方决定变更设计的。
出现以上情形时,乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方,双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的,由乙方按本合同书约定承担违约责任。
四、工程造价及计量方式
本合同为固定单价合同,在本合同期间内固定价格,不因任何外界因素变化而调整。
合同承包范围内不得发生计时工。
本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量:新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米,商品混凝土由甲方提供;新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等,并自拌C25混凝土进行浇筑,按1300元每立方米计算。(以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用)
五、付款方式
工程开工后,根据甲、乙双方约定,由乙方垫付工作中生活费,乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款,剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方,税收发票由甲方负责。
六、甲乙双方权利
1、甲方权利
甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工,并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。
6. 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的,甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成,相关费用由乙方承担,若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。
、乙方权利
.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款,若因甲方支付造成工期延误,乙方不承担责任。
.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工,若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的,乙方不承担相应责任。
.3 乙方在遇到不可抗力(地震、山体滑坡、泥石流)等导致工程无法施工时,乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。
七、甲乙双方责任
1、甲方责任
甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作,费用由甲方支付,严格按市府发[20xx]19号相关文件执行。
、乙方责任
乙方在施工前,必须向甲方提交开工报告,经甲方书面同意方可进行施工,工程竣工后,乙方向甲方提出书面竣工验收申请,配合甲方做好相应的工程竣工验收工作,不得无故拖延工期。
乙方未经甲方书面批准,不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工,若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。
乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定,并认真采取安全防护措施严防安全事故发生,若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。
乙方按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收,符合电力行业标准。
乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工,否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。
八、工程验收
1、隐蔽工程验收
隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收,经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。
竣工验收
.1 工程具备竣工验收条件的,乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后3日内组织验收,并在验收后3日内将验收结果书面通知乙方。
.2 乙方对竣工验收不合格的工程,应当进行修复交给甲方。
9 工程的质保期和质保责任
本合同书项下安装工程的质保期限为 1年,本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的,按国家相关规定执行。
乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任,在质保期内,本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的,乙方应负责进行免费维修。
10 违约责任
甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的,每逾期一日,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。
乙方未按照本合同书约定的工期完工的,每逾期一日,应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
工程质量不合格的,乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。
乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的,甲方有权委托其他单位修复,费用由乙方承担,同时应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的,根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算,并按乙方承诺的折扣率进行调整,按实结算。
11 合同的变更和解除
1 本合同书履行期间,经协商一致,甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。
1 出现下列情形之一,甲乙双方可以解除本协议书:
1.1 双方协商不一致。
1.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。
在实际施工过程中,如发生工程量变更的,按照甲方的要求提出变更的相关手续后,乙方再进场施工。
变更工程量的结算方式,按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。
12 争议的解决
本合同书在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。
13 合同的生效及其他
1 本合同书一式 2份,甲方持 1 份,乙方持 1 份,具有同等法律效力。
1 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
1 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力,补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。
本合同书附件是合同书的有效组成部分,与本合同书具有同等法律效力。
其他约定事项: /。
附件:1、安全责任协议书
2、乙方身份证
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
分项施工合同协议书 篇7
甲方: 晋城市城区北石店镇临泽村委
乙方:淮滨县固城建筑安装有限责任公司
根据《合同法》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。
一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
开工日期:
竣工日期:
三:质量要求:
严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。
四、安全施工:
乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。
五、工程结算方式:
根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。
六、实际项目及价格:
1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/㎡
2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元/m3、混凝土路沿石安砌(100*750*300)35元/m4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300mm水泥管90元/m。
5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、农用车300元/台班
8、勾机1800/台班。
9三轮车200元/台班。
10、零工,60元/工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废。
甲方:(盖章)乙方(盖章)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
年 月 日年 月 日
建设工程施工合同
建设单位:晋城市城区北石店镇林子村委
施工单位:淮滨县固城建筑安装有限责任公司
分项施工合同协议书汇编7篇相关文章: