泥工承包合同12篇(泥工单包工劳务合同协议书)

时间:2024-02-10 13:55:00 合同

  下面是范文网小编整理的泥工承包合同12篇(泥工单包工劳务合同协议书),以供参考。

泥工承包合同12篇(泥工单包工劳务合同协议书)

泥工承包合同1

  甲方:

  乙方:

  经双方友好协商,甲方将_________工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  二、承包范围

  1.承包内容:泥水分项工程。包括泥水材料水平运输、垂直运输(无论垂直运输有多高,水平运输有多远、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余材料的整理回收、泥水施工质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等泥水工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。以及主体工程外甲方另行安排的。

  2.承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、_________。

  3.合同单位包括甲方、业主、监理的各种技术要求(包括图纸更改)、规范的各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。

  4.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其他将按实计算。

  三、施工工期:

  本工程工人进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

  四、承包单价:

  1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在泥水工包干范围内。

  2.计算方式:

  按照上述承包范围及方式,承包单价为_________/平方米,基础部分/立方米,由甲方提供_________,按照此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容。附属工程施工单价参照主体工程施工的分项价格

  3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量的80%结账、待甲方更换班组工序正常后付款,扣除甲方另择施工班组的费用和由此引起的甲方损失。

  五、双方职责、义务及权利:

  (1)甲方

  1._________提供必要的安全设施、生产设施(包括外架和垂直运输设备)及生活设施。

  2.负责与其他施工班组之间的协调配合工作。

  3.编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

  4.接工程进度做好材料供应工作。

  5.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚,或直接在乙方每月进度中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

  6.严禁打架斗殴事件,甲方有权对相关班组人员处以不低于贰仟元(20xx元)的罚款,由打架斗殴引起的医疗费用以及相关费用由班组人员自行承担。

  (2)乙方

  1.组织成建制的泥水工进场,严禁体弱多病的工人及目无法制意识的人进场。

  2.进场人员必须持有居民身份证等各种所需证件并报送进场职工花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。

  3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,有班组自行负责。

  4.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。

  5.因泥水施工造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。

  6.垂直运输机械无法运输的部位乙方自己负责材料的运输。

  7.所有工具以及劳保用品均由乙方自理(包括内架)。

  8.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款。

  六、质量要求:

  1.本工程的质量指标为实现甲方,监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

  七、安全生产与宿舍区文明:

  按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

  八、付款方式:

  1.乙方自带生活费,按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程验收合格交付业主后一个月内再支付15%,剩余3%为保质金,保质期一年(工程验收合格日起计算)。乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。

  2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。

  3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。

  4.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

  九、其他:

  1.未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权权属甲方。

  2.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结账按本合同计算。

  3.本合同一式两份,甲方双方各执壹份,签字盖章后生效,工程完工款项结清后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

泥工承包合同2

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方建设皮户刘村步行街工程,其泥工部分施工实行清工形式承包,现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商,特签订如下合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:皮户刘龙兴步行街

  2、工程地点:阳信县水落坡乡龙兴二路南皮户刘村路段

  3、工程内容:框架结构楼房二层,钢筋混凝土结构平房,房顶为楼板结构。

  二、承建范围:

  (备注:自北向南依次为1#楼、2#平房、3#平房、4#楼、5#楼、6#平房、7#平房、8#楼、9#楼)的施工图纸泥工有关的内容,从基础开始至房顶装修为止(即基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。面积为㎡。

  三、承建方式:

  包清工、分期付款。

  四、承建价款:元人民币(平房90元/㎡,楼房140元/㎡。含基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。基础深度超过1.5米以外部分由甲方负责。

  五、质量要求:

  1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工,按照国家质量验收规范进行自验,自验合格后,报甲方验收。

  2、乙方施工的工程质量必须达到合格标准,若质量达不到要求必须无条件返工符合要求为止,返工费用由乙方自负。

  3、乙方除按照国家规范标准执行外,还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。

  4、甲方负责原材料准备,乙方提供人工、施工工具和附属设备。工程建成后,若出现材料质量问题,有甲方负责,若出现施工质量问题,则有乙方负责。

  六、工程款支付:

  工程款分三期支付制,支付方式为现金。第一期为底梁完工日支付元,第二期为一层楼板完工日支付元,第三期为工程竣工交接甲方后十五日内全部付清余款。

  七、安全生产管理;

  1、乙方在施工期间必须达到甲方所规定的安全生产标化管理要求,听从甲方现场管理。

  2、乙方必须保证自己承包的区域内的卫生保洁工作,做到卫生整洁。

  3、乙方要认真遵守有关安全生产、文明施工条例法规法令,做好治安、保卫、消防、安全和文明施工工作,违反上述规定而发生事故或人员伤亡等损失由乙方全权负责。

  4、乙方必须做好本班组的安全教育和安全防范工作,协助甲方做好治安工作,严禁把小孩等闲杂人员带入施工现场。

  八、工期要求:

  按照甲方合理的施工进度计划要求进行,每施工层必须在规定时间内完成。乙方必须密切配合其它施工队及时合理组织技工进行操作,不得无故延误工期。按照甲方的施工计划,每一#工程期限为四十工作日,工期每延迟一日则扣罚10元/㎡。在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商确定顺延期限:

  1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

  3、因甲方不能按期供图、供料或其所供材料不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

  九、其他有关事项:

  1、乙方使用的各类机械及防护设施,应验收、确认符合安全标准后,方可使用。

  2、乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗。自觉接受甲方及主管部门的检查,严格按文明施工,安全标准化现场管理,施工验收规范和技术质量要求组织施工。若乙方在施工中质量和进度实在难以达甲方要求,甲方有权终止本协议。

  3、甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、雇用不恰当人员。

  4、乙方不得将工程再分包给他人,一经甲方发现,将有权终止合同;若乙方在整个工程完成前,无理停工或未能严格执行协议,或严重违反甲方的规章制度,则甲方有权解除本协议,乙方须补偿甲方因终止雇用乙方所造成的损失。工程余款待工程全部完成验收后按70%结算。

  5、乙方模板、施工工具等应按工地要求堆放整齐,自行安排专人看管。工程竣工后及时清理完施工现场。一星期后仍无法全部清理,甲方有权派人员清理,并按发生费用的3倍从乙方承包费中扣除。

  6、乙方必须按项目要求协调意见,与其它工种密切配合,不得扯皮或自行其是,以免造成工期损失,如在工作中出现矛盾,应先行协商,协商不成,报甲方协商,如不报甲方,后果由乙方负责。

  十、开工时间:20_年月日;竣工交付时间:20_年月日。

  十一、以上合同条款自签字时起生效,双方必须遵守,本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

泥工承包合同3

  发包单位:________________(以下简称甲方)

  承包人:__________________(以下简称乙方)

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。

  一、工程概况

  工程名称:________________________

  工程地点:________________________

  结构类型:________________________

  建筑面积:________________________

  二、合同承包模式

  1.本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。

  2.除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。

  三、承包范围及内容

  1.____________楼及相应地下室的基础砖胎膜、基础砖胎膜抹灰及砖胎膜防水抹灰保护层和砖胎膜后土方回填等工作内容。

  2.施工中的砂浆转运、土方回填转运、砂浆搅拌、协助放线、标高测量等。

  3.施工中的机具用具,除搅拌塔机外全部由乙方自行负责解决。

  4.乙方同时负责搅拌机的安装、场地平整、料场的清理、维护,确保材料不受雨水侵湿,保证现场内文明施工。

  5.施工中的劳动保护用品由乙方自备。

  四、合同价款和工程款支付方式

  1.合同单价:①砖胎膜____元/m3(不分____墙和____墙),砖胎膜抹灰两遍(及基层、防水保护层抹灰)____元/m2,含塔吊基础砌体抹灰。

  ②零星用工:技工:____元/个 普工:____元/个

  2.付款方式:①基础砖胎膜和抹灰完成后(质量合格)计算工程量,计价后经审核报领导,批准后每月付____%的工程进度款,余款所有工程完成后____年内甲方付清所有余款。

  ②付款方式:转账。

  五、工程质量

  1.乙方进场前应认真熟悉图纸,配备具有一定专业技术的工长负责技术工作,并对自方人员进行技术指导和交底工作,施工中发现的问题及时与工长及项目部沟通协调,做好配合工作。对项目部下达的任务、指令及时做好安排,努力完成。

  2.本工程质量标准:施工中必须严把质量关,砂浆拌合均匀,砌体砂浆饱满,按规范要求留搓,砌体横平竖直,控制好轴线标高。砌体抹灰平整、顺直、收面光洁、阴阳角方正,不允许有空鼓、裂纹。

  3.施工中严格自检,保证施工质量,如施工中造成轴线、标高和其他质量问题,乙方无条件进行返工,其返工造成的一切损失全由乙方负责并承担一切经济责任。

  六、工程进度

  本工程施工进度紧,施工任务重,乙方在合同签订后必须组织施工力量,人员相对要有一定的技术水平,确保质量和工期,如施工中未按甲方指定的计划完成任务,甲方有权对乙方进行经济处罚。该罚款开出后,乙方无任何条件拒绝,必须按时上交项目部,否则加倍进行处罚。

  七、甲方责任和义务

  1.甲方在现场对乙方进行技术和安全交底,同时做好三级教育,做好交底记录并对质量要求、施工方法、进度作全面的安排。

  2.甲方应在施工中积极配合乙方将机具材料组织进场,满足乙方施工需要,同时乙方应主动将进场机械安装、调试完善,每天应将现场材料覆盖完好,保证不受潮,建筑垃圾及时进行清理,节约原材料,砖、落地灰应回收利用,不能浪费。

  3.如乙方在施工现场不听指挥和安排,施工质量达不到要求,甲方有权对乙方进行处罚或清退乙方出场,更换班组。

  4.甲方应根据合同中要求按时向乙方计算工程量,支付各阶段施工进度款。乙方收到进度款后不得它用,应及时支付民工工资。

  八、乙方的权力和义务

  1.乙方人员进入施工现场应自觉遵守甲方的各项规章制度和国家的相关法律法规,对本班组人员经常加强安全教育和安全检查。随时接受甲方对现场质量和安全检查,对查出的问题及时进行整改。乙方合同签订后应对本班组施工的质量和人员的安全全面负责。

  2.乙方在施工中应合理使用原材料,利行节约,半砖、落地灰必须回收利用,砖胎膜砌筑抹灰完成必须将现场清扫,保持场内卫生。搅拌机每天使用后必须清洗,保证机械整洁、灵活。

  3.加强成品保护,施工中严禁在砼垫层上乱扔、乱掷,伤害垫层,如有伤害必须进行修复处理。

  4.生活区必须按甲方指定房间居住,爱惜公共财物,遵守生活区内各项规章制度,如经发现,甲方必须进行处罚。

  九、安全文明施工

  1.进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽,衣着整洁,不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言,加强各班组之间的沟通、协调,严禁打架斗殴,一经发现,甲方将进行严处,并进行经济处罚。

  2.施工区域内下班后应进行卫生清理,机具、用具材料堆放整齐,生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫,保持整洁,物品堆放整齐。

  3.积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品,危及安全,施工现场的安全防护未经甲方许可,严禁拆除,已经发行必须严处。

  4.随时接受项目部的检查,对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改,对本班组在现场施工的人员加强安全巡查,如危及安全文明施工上的要求,及时提醒警告,如经甲方发现,将进行处罚。

  十、人员和财产损害的责任承担

  1.乙方在施工现场中应负责和保障,避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用,责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。

  2.单次医疗费用在____万元以下,由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成,由甲方负责承担。偶发事件超出____万元,甲方承担____%,乙方承担____%。

  十一、工程保险

  在施工前,由甲方负责购买所需保险、费用等。

  十二、本合同一式四份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

  十三、本分包合同工程完毕____日内,劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目,否则视为款已结清。

  十四、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款,款过约定____日期限,劳务班组承包人应以书面形式通知发包人。

  甲方:________________ 乙方:________________

  工程负责人:__________ 承包负责人:__________

  ______年_____月_____日 ______年_____月_____日

泥工承包合同4

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲方承包的________________部分,由乙方召集施工人员,与甲方签订劳务合同后组建班组,由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标,维护甲乙双方的合法权利,顺利地完成施工任务,经双方协定,签订本协议。

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、承包范围及工作内容:

  1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面(包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等)的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑(包括抹光)。

  2.工作内容包括做好自身班组的管理,自身工作的准备、实施及完工清理,协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作,未详细说明按常规内容。

  3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械,过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的工具和小型机械(包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管等)以及劳保用品(安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等)由乙方自行负责。

  4.施工过程中注意节约材料,如有浪费材料现象,由现场管理人员与班组长当场估价扣款。

  5.乙方召集的施工人员租房租金及水电费乙方负责。工地内严禁住舍。

  四、质量要求:

  按照本工程施工组织设计的要求,本工程质量评定必须达到国标合格标准,并一次验收通过。乙方必须依照设计施工图要求,严格按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及强制性条文规定施工。凡经检查不合格的,如为施工操作原因,其返工的损失全部由乙方承担。平时施工中接受上级各部门及项目部管理,对违反规章制度的按制度处罚。

  五、安全要求:

  甲方保证各种安全设施的投入,对进入现场的施工人员负管理责任。乙方保证本班组施工人员遵守公司、项目部的安全制度,如有违反,按制度处罚。协助项目部的安全管理工作,收集好本班组施工人员的身份证,并交给甲方,由甲方建立项目施工人员台账。乙方应加强对本班所属人员进行安全教育和安全交底,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。若违章操作而发生安全事故所造成的损失按十一条分解责任承担。

  六、工期要求:

  乙方应按本工程施工组织设计的有关要求以及项目部的阶段性进度计划要求,组织足够的施工人力、确保按甲方进度计划如期完成。

  七、结算办法:

  按建筑面积____元/㎡包干,现按总建筑面积____㎡计算,即总价____________元计取,结算时按____省建筑面积计算规则计算。如遇工程变更或项目部指令增减工程量,增减量占本项目____%以上或占总价____%以上时增减调整。

  八、付款方式:

  采用基本工资加奖金的付款办法。

  1.工资、奖金的计算基础:

  工资男工每人/每天按____元计算,女工每人/每天按____元计算,奖金按协议总价扣除工资后作为奖金部分,分阶段支付,如本阶段付款计划不够支付工资,由乙方负责支付。总价分阶段支付按:完成内外墙粉刷付____%,完成楼地面付____%,竣工验收后七天内付____%,余款____%在竣工验收后一年内付清。

  2.班组出勤考核按甲方考勤记录,每天由乙方现场负责人签字确认。奖金部分按上述比例扣除工资及工地各项扣款后由班组长签字后领取。

  3.工资必须由班组长签字及施工人员本人凭身份证、签字领取。

  八、违约责任:

  双方因遵守本协议约定,确保保质、保量、按时完成本工程的施工任务。当发生下列情况之一时,双方应承担违约责任。

  1.乙方因自身原因延误工期的,每延误一日,应向甲方支付____元的违约金。乙方阶段性施工质量不符合本协议约定的质量要求时,每次应向甲方支付________元的违约金。乙方不履行或不按约定协议办事时,应向甲方支付________元的违约金。

  九、双方的其他约定:

  1.乙方必须实行班前交底及岗位前教育,并建立班前活动台帐。因乙方恶意妨碍施工或无能力完成施工任务(经公司认定),甲方有权终止合同,另招施工班组施工,并拒付已完工程奖金部分。

  2.乙方应加强对施工人员平时管理,对出现下列情形,由乙方负责:

  ①、在工作时间以外、本工程以外发生的一切事故、事件;

  ②、进场前已患病,在本工程施工中发作的;

  ③、由于本人不服从指挥,违章操作而发生的意外。

  3.乙方协助甲方对本班组施工内容的质量管理及施工人员的安全管理,实行指标考核,如班组施内容因自身原因出现质量事故;所属班组人员自身原因发生安全事故以及意外伤害其它人员引起的安全事故,按以下比例扣除奖金:

  ①、事故经济损失________元以下部分,由乙方全部负担;

  ②、事故经济损失________元间,甲方负担____%,乙方负担____%;

  ③、事故经济损失________元以上部分,甲方负担____%,乙方负担____%;

  十二、本协议一式叁份,甲乙双方及公司各执一份。

  十三、本协议自双方签订之日起生效,至工程竣工验收、款项全部付清后失效。

  十四、未尽事宜,双方协商解决。

  甲方代表签字:___________ 乙方代表签字:___________

  盖章:___________________ 盖章:___________________

  _______年______月______日 _______年______月______日

泥工承包合同5

  建设单位(甲方):_________

  承包单位(乙方):_________

  甲方有一套位于_________的商品房,现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

  一、工程名称:室内装修水泥工程

  二、施工地点:_________

  三、泥水工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准),以工程现场实量数量结算。

  四、付款方式:工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后,甲方于三十天内支付乙方90%的工程款,余下的10%的工程款为质量保证金,如无乙方原因导致的质量问题,或乙方已对质量问题部份进行整改的,甲方需于半年后支付给乙方。

  五、施工期限:从20xx年3 月25日起至20xx年4 月25日止共 31 天内完成。如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。

  六、保修:保修期为 半 年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

  七、责任:

  (1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

  (2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。

  (3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外,均由乙方自行负责。

  (4)因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

  八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。

  甲方:_________乙方:_________

  签约代表:_________ 签约代表:_________

  联系电话:_________ 联系电话:_________

  签约日期:_________ 签约日期:_________

泥工承包合同6

  甲方:____________

  乙方:____________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。

  一、工程施工项目

  1、工程施工项目名称:安康市大同镇陕南移民搬迁安臵房3#、4#楼

  2、工程地点:安康市大同镇

  3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部泥工工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下:

  ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;

  ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备,例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。

  ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核

  及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。

  二、一般规定

  1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除;

  2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上,每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担;

  3、工作范围:填充墙、商砼、外粉、内粉、屋顶琉璃瓦、晒水,必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保观感,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。

  三、工程质量要求及奖罚条款

  1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。

  2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款____元。

  四、安全责任及奖罚条款

  1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循《建设工程施工现

  场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立“安全第一”、“质量第一”的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条:

  ⑴现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场;

  ⑵吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任;

  ⑶不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励;

  ⑷非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场;

  ⑸如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每人每次处罚乙方___元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,____元/人次;

  ⑹乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场____元。

  五、工程工期要求及奖罚条款

  1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的

  前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款__元。

  2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖___元,每推迟一天罚___元。

  六、甲乙双方的权利与义务及处罚条款

  1、甲方的权利与义务

  乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人:

  ⑴对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的;

  ⑵不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款);

  ⑶不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的;

  ⑷对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地;

  ⑸对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在乙方所承包的工程款中扣除。

  2、乙方的.权利与义务

  ⑴如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同;⑵乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理);

  ⑶乙方应照施工图纸至少提前__天向甲方提供各部位的所需材料计划;

  ⑷乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的

  技术工种,做到持证上岗;

  ⑸乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;

  ⑹乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性);

  ⑺乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。

  ⑻乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。

  3、处罚条款

  ⑴乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除;

  ⑵对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的__%结付包工工程款,其余__%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除;

  ⑶各项检查及验收中,乙方施工工人违章被罚款,甲方公布违章事由和罚金后,无需征求乙方同意,该罚款从乙方承包款中

泥工承包合同7

  甲方:西山郡住宅小区项目部

  乙方: 电话号码 身份证号码

  因工程施工需要,甲方将西山郡住宅小区工程主体泥工分项工程以包清工方式承包给乙方施工。为明确双方的责、权、利,经双方协商,达成以下协议,以便双方共同遵守执行。

  一、承包方式:

  以包清工形式进行承包(包括作业中用的搅拌机、泥桶、铁锨、建筑线、靠尺、养护水管、震动机、雨衣、安全帽、劳动车、碘钨灯等一切小型工具)。

  二、工作内容:

  本工程中所有砼、砖项目主体泥工分项工程。(包括主体砼浇捣、后浇带清理浇砼、基坑排水、及养护、墙体砌筑、过梁制安、斜面三角块、木砖制安、垫块制作、管道井随砌随抹、工作面落手清、楼地面清理(木工拆模后等)、砌筑材料归堆,围墙施工、道路施工、临时工房施工、地面及场地施工、搅拌机的安放粉刷、塔吊基础的浇筑、配电箱的砌筑粉刷、外脚手架底部地面的浇筑、基础修土、垫层浇砼、防水保护层、基础钢筋垫块、排水沟的开挖砌筑粉刷、清理工作、搅拌机清理保养、文明施工等与主体泥工有关的一切工作)

  地下室外墙水泥砂浆找平层及保护墙砌筑。

  三、工程质量要求及单价:

  1、主体泥工是确保主体工程结构的第一关。要求乙方必须精心施工,严格砼和砂浆的配合比,砼浇捣不允许出现蜂窝、麻面、孔洞、漏振等现象,砌体不允许出现未放木砖(包括乱放)、留直槎、不放皮数杆等现象。以国家现行验收规范为依据,双方共同逐层验收,达不到合格标准的,必须进行修整或返工,因修整或返工造成的工料费由乙方承担,工程质量必须达到合格标准并满足用户的要求。单价按图纸建筑面积,即每平方米 元整计。总工程款计 元整。(没有建筑面积计算的部位工程量价款,已经包涵在承包单价中,不得另行计算工程款,除工程楼顶加层变更外,总工程款不予调整,如工程楼顶加层变更,其增加工程款按增加面积和以上单价结算),以上价格包括单次5万元的工伤费用,意外伤亡由甲方办理意外伤害保险费中支出,超出部分由乙方承担。

  2、质量评定方法,以现行国家验收规范为验收依据。每层验收由甲、乙双方及监理人员、业主代表和质监站质监员共同参加,如达不到合格,所造成的返工费用由乙方负责,并赔偿甲方的材料损失和其他班组的人工费损失。验收部位随机抽查,乙方须做好自检工作,甲方须做好技术交底工作。质量评定最终以质监部门验收为准。

  四、工程款支付方式;

  1、结构 后支付完成工作量的70% ;结构 后支付完成工作量的 70% ;砌体完成一半支付完成工作量的 70% ;主体中间验收合格后支付完成工作量的85% ;工程竣工验收合格交付后支付剩余工程款, 所有工程款在甲方领取建设单位工程进度款后柒天内支付。

  3、乙方必须保证民工工资的按月发放,并在每月30日将本工程主体泥工班组民工工资发放表提交给甲方进行考核。如不提交民工工资发放表,甲方不予支付工程款;如不按时提交民工工资发放表,在领取工程款时,甲方按延后的时间给予顺延。如本工程主体泥工班组民工工资总额大于工程款,不足部分由乙方另行筹措,务必保证民工工资的全额发放。如乙方上报甲方本工程主体泥工班组民工工资总额小于考核进度工程款,多余部分由乙方自行支配。主体结顶后民工工资在甲方监督下由乙方发放至民工本人。

  4、如本工程主体泥工班组民工由于工资没有全额发放到劳动检察部门要求支付的,乙方应作积极回应并及时支付相应的款项。如由甲方代为支付的,需在代为支付之日起承担每月百分之三的利息(按月计复利),并承担代为支付款项的20%作为违约金。

  五、工期要求

  1、 按项目部总体计划及项目部工作任务单完成,如未完成按甲方通知等进行处罚,同时赔偿后续班组的损失,并按甲方与建设单位签订的合同相关条款进行赔偿甲方有权另派人员进入施工,产生的费用双倍的乙方工程款中扣除,并甲方有权终止合同。非乙方原因造成工期延误的,乙方应以书面形式上报甲方。甲方认可后工期才可顺延。

  六、文明施工

  1、本工程属于省标化管理工程,施工现场内必须做到文明施工。搞好生活区的文明卫生,对施工现场的建筑垃圾及时处理,随时做好落手清。否则按项目部有关规章制度进行处罚。

  2、公司及上级部门检查时,若由于本工种工作未到位而受到批评或被评不合格,在工程结帐时将一次性扣除伍仟元。

  七、违约责任

  1、乙方进场施工人员,由于素质、技术差,不能达到质量要求,经指导仍无法达到要求的,甲方有权要求另换他人。

  2、乙方进场施工人员,必须遵守项目部的各种规章制度,若有违反,将按有关处罚条例作出严肃处理,甚至撤离工地。

  3、乙方必须服从工地施工人员的分配和指挥,严格按下达的计划和质量要求进行施工。项目部管理人员有权处罚乙方,甚至提出撤离乙方人员出场。

  4、乙方若中途提出退场,必须在一个月前通知甲方。否则造成甲方的全部损失由乙方承担。

  5、配合项目部做好职工三级安全教育的签订。

  6、乙方应配备兼职安全员管理。

  八、补充条款

  1、本工程没有假期,乙方应合理安排劳动力,根据该工程的进度要求,安排适当人数施工,甚至连续加班完成下达的施工任务,确保施工进度,签订协议后乙方无权提出相关条件及要求。

  2、乙方必须服从甲方的管理人员指挥及其它相关单位的指导监督,做到安全生产,文明施工,保证双标化工作的实施;做到按施工规范组织施工,保证达到优良标准。

  3、甲方对职工进行三级教育,确保安全防范措施,乙方必须重视安全生产、文明施工,加强对工人的安全教育,遵纪守法,消灭违章,由于违章作业,违反劳动纪律而发生一切事故,由乙方自负。

  4、工地内不准搭建住房,施工用房的搭建必须经甲方同意,费用由乙方自行承担。

  5、乙方应积极配合其它工种的施工,发生矛盾协商解决,不得扯皮,相互推托责任,给工程质量带来不利影响。

  6、乙方进工地施工人员要按市有关外来人员在蚌埠务工的有关规定办理手续,全部手续由甲方代为统一办理,费用由乙方自负。

  7、发现打架、斗殴、者,甲方有权将其清退出场,扣发工资并采取5000元的罚款。

  8、乙方自备劳动用品、安全帽等。

  9、职工宿舍生活区内严禁使用电炉、电热壶、电饭煲、电炒锅、热得快、煤气灶、煤油炉等,违章者罚款200元/次,并没收该用具。

  10、各楼层混凝土浇捣必须二次复振确保混凝土的密实性,并及时做好养护工作。

  11、及时参加项目部会议,并传达会议精神,缺席处罚200元/次,迟到处罚100/次。

  九、本合同未尽事项,双方协商解决。

  本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自合同签订之日起生效。

  甲 方(签字): 乙 方(签字):

  联系电话: 联系电话:

  合同签订时间: 年 月 日

泥工承包合同8

  甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

  为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。

  一、工程地点及名称:

  1、工程项目地点:

  2、工程项目名称:

  二、工程承包方式及内容:

  1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗,除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。

  2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工,即:包括基础混凝土、砌砖、现浇,内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖,按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成,外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点,机具基础的现浇及砌砖。

  三、承诺工程结算及付款方式:

  住宅小区建筑面积约为平方米,按建筑面积计算每平方米元,总计工程款为人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

  以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内,工程符合质量要求,每栋从基础做完起,每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。

  乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,此价格内除甲方安排杂工以外,无任何杂工工资。

  四、工程质量验收工期要求:

  1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。

  2、本工程于年月日至年月日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程,超期每天扣罚延误工期罚金500元,以此类推。

  五、安全事项:

  此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

  六、其他事项:

  1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。

  2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。

  3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。

  4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时,乙方必须保证30人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。

  5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。

  6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。

  七、保修责任:

  为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后寺年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。

  八、违约责任:

  乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。

  九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

泥工承包合同9

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲方为加强质量与安全管理提高经济效益,根据工程的具体特点和实际

  情况,并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,经双方在平等互利的基础上共同协商,甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方,为明确甲乙双方的责任和义务,特签订本合同。

  一、工程概况及承包范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工期:定 年 月 日开工;限 年 月 日完工

  4、承包范围:本工程按结施、建施图纸施工和清理工作,周围临时排水沟、场地平整,文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作(除大理石及防水层工程外)等全部泥水工程及相关工作。

  5、承包方式:包工不包料,包工期,包质量,包安全的承包方式。

  6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场,供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。

  7、工程质量要求:达到土建工程施工规范要求:优良。

  8、合同价款:以施工图纸和结合实际施工情况,以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为 元。本工程按图纸计算工程量暂定为 ㎡,合同总造价暂定为(人民币) 元,(大写 元)。本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据,工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量,以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。

  二、甲方的责任和义务

  1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份,并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底,并组织乙方参加图纸会审工作,组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。

  2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所,厨房,冲凉房以及生活用水和照明用电。

  3、严格审核乙方申报的施工材料计划,按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。

  4、甲方现场技术人员,质检员和安全员,有权对施工中的质量和安全进行全方位监督,乙方无条件服从。

  5、因乙方人力不够,技术力量差,不能满足施工规范要求,又不能按时完成甲方制定周计划、月计划,甲方有权终止合同,并责令退场。

  三、乙方的责任和义务

  1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例,遵守甲方的各项规章制度,服从甲方现场管理人员指挥和领导,按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。

  2、参加甲方组织的施工图纸会审,接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底,根据工期拟订施工方案和进度计划,报甲方审核。

  3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处,乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系,确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作,严格按照ISO9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。

  4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施,确保生产安全,实现安全生产“五无”目标,确保生产安全达标。

  5、乙方必须负责搞好乙方住宿场所及厨房的环境卫生,按政府和公司的有关要求做好预防“非典”和预防“禽流感”工作,确保厨房及住宿的环境卫生,预防食物中毒。

  6、乙方应严格按现行国家施工安全规范要求组织施工,严禁违章施工;机械使用按机械操作规程要求使用,严禁违章操作。临时施工用电由甲方现场专职电工搭设,禁止私自搭设临时用电。由于乙方的原因造成的一切风险责任和财产损失、费用,均由乙方自负。

  7、乙方应遵守公司的规章制度,搞好自身内部的团结和班组之间的团结。若有违反按甲方有关规定进行处罚。情节严重者将移交当地公安机关处理,其一切责任由乙方负责。

  8、乙方按图纸准确计算材料用料,提前七天向甲方报送材料计划,材料计量误差不大于+2%。如乱用材料,工地有权按工地处罚条例以乱用材料的总价值的3─5倍金额进行处罚。并承担材料计划失误而引起停工、窝工和工期延误的责任以及损失,承担因此而造成的材料浪费和过剩的经济责任。

  9、乙方施工中应充分合理利用材料节约材料,杜绝浪费。不得大材小用,乱锯乱裁。加工成成品的件必须加以保护。并做好每天场地的材料及垃圾打扫及垃圾清理工作,保证现场文明施工形象。

  10、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施,确保施工安全。

  11、乙方施工必须接受甲方项目部驻现场技术员对质量和安全进行监督检查,检查中发现质量问题和安全隐患时,乙方无条件服从整改直至符合要求为止,并承担由此造成的一切经济损失。甲方项目部有权进行处罚,屡教不改者,甲方有权中止合同。由此造成经济损失由乙方负责任。

  12、乙方所使用的机械设备,有责任保养、保护好。如使用的机械设备因保养不力和使用不当,造成损坏,一切修理费用和材料费用由乙方负责。

  13、乙方因人力不够及技术不济,无法执行合同条款,要求中断合同,甲方有权利不给办理结算,作自动退场处理。

  四、工程质量:

  1、本工程以施工图纸作说明,设计变更和《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达国家评定优良标准。

  2、砼浇灌、砖砌体、抹灰、面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行,密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差。

  3、乙方在施工过程中,砖砌体、抹灰平整度不能满足要求和砼浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题,其返工的一切工料费用由乙方承担,因返工影响工期的责任损失一概由乙方负责,并按其情节轻重给予处罚,具体细节详见工地制定的处罚条例。

  五、安全生产:

  1、 乙方应严格遵守安全操作规程进行施工,并承担自身原因造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。

  2、 甲方应按有关规定提供相应的安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等)和防护措施。并有权对乙方因管理不善而违反安全操作规程之行为进行批评教育,情节严重的处以罚款。

  六、文明施工:

  1、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定,做到每天工完场清,材料堆放整齐,废料垃圾及时清扫干净。如乙方忽视管理造成现场零乱污染,甲方有权派人员进行帮助整理清扫,按整理清扫的实际人工以每工日人工费50元,在乙方合同价款中扣除外,并处以相应罚款。

  2、乙方在施工过程中,应本着节约、不浪费的原则进行施工,如发现有乱锯乱用,浪费材料现象,按浪费材料价值并加双倍罚款进行赔偿处罚。

  七、工程结算及予付款

  1、结算方式:按施工图纸和实际施工内容以各层水平投影面积之和办理工程结算。

  2、工程开工时,甲方按照乙方人员支付生活费用,然后每月按工程进度支付50%工程进度款,余款工程竣工验收后一个月内付清。

  八、本工程未尽事宜,双方现场协商处理解决。

  九、本合同一式四份,甲方三份(经理室、财务室、项目部各一份,乙方一份)。本合同自双方签字盖章之日起生效,工程竣工后自动失效。

  发包方: 承包方:

  合同订立日期: 年 月 日

泥工承包合同10

  发包方:____________ (简称甲方)

  承包方:____________(简称乙方)

  为了规范项目施工管理行为,全面提高工程质量,保证施工安全,文明施工,施工工期顺利进行。确保双方合法权益,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:

  一、承包方式:

  甲方以包工不包料形式承包给乙方,乙方自带操作工具,以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人

  二、承包范围及结算方式

  承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶,周边水沟,施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按20xx年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外,其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为_______元。

  三,施工进度要求

  乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务,各班组必须相互协调配合施工,当天事当天毕,做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量,如甲方认为乙方的工作人员不够,甲方有权自行调配安排工作人员,所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因,无法完成各阶段计划,甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。

  四.工程质量要求

  乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理,在施工期间乙方负责人必须坚守工地,工地会议按时到场,如迟到或不到甲方将处罚班组长100元/次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸,技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织,科学管理,用材合理,分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求,甲方有权责令整改,并处100-500元罚款,工料损失由乙方负责如乙方在施工过程中,不能确保工程质量和施工工期,甲方有权责令其退场,退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算,剩下15%作为处罚金,且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。

  五.付款方式

  二层完工后付已完工程量的造价的50%,主体封顶付总承包价的60%,竣工验收合格付总承包价的80%,余款待验收合格后4个月付清。

  六,安全,文明施工

  为保证本工程不发生一例大小工伤事故,且做到文明施工,所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同,自觉接受甲方安全教育,有权拒绝甲方及建设方的违规指挥,但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

  1.不准未满十六周岁人员进入工地,进入工地应正确戴好安全帽,不准穿拖鞋,违者罚款50元/次/人。

  2.乙方进入操作高层作业时,应视自己及他人生命为本钱,不得蛮干死干,乱接乱搭电,因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质,指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。

  2.乙方必须保持住宿干净,衣被整齐,住房内外干净,违者罚款50元/次。

  4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便,严禁长明灯、长流水,严禁用电炉取暖,烧水,严禁在工地自备炊具做饭、做菜,发现一次罚款50元/次。

  5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施,更不准有偷盗行为,如发现,按价值以一罚拾。

  6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作,互敬互爱,严禁吵架、打架现象发生,违者罚款100—200元/次。

  七、其它

  1、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

  2、本合同一式贰份,项目部、承包人各执一份为据,并具有同等法律效益,自签字生效,工程完工结算后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

泥工承包合同11

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

  一、工程概况:

  6#建筑占地约 平方米,建筑面积 平方米框架结构拾层半,7#楼建筑占地约 平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层,7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层半。

  二、承包方式:

  乙方以包工不包料形式承包

  三、承包内容:

  以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

  1、 主体工程:

  所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

  2、装饰工程:

  (1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

  (2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

  (3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

  (4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

  (5)设计变更的工程量增减按安徽省20xx建筑工程消耗定额下浮15%结算。

  (6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

  (7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

  3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

  四、工程计量、单价、结算方式:

  1、 工程计量:

  A、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

  B、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

  C、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位,按全面积计量,净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

  2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米 元整计算。

  五、机械设备:

  5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

  六、工程质量要求:

  按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

  1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;

  2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;

  3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖的孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;

  4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

  5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

  6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

  7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;

  8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜*50㎜。

  七、工程质量违约责任:

  乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

  八、工期:

  乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

  九、付款方式:

  每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

  十、文明施工:

  1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

  2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

  3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

  十一、材料节约方面:

  砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

  十二、施工安全:

  1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

  2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

  十三、其它

  1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

  2、工地工人不能将工地材料带出工地,如有发现按偷盗处罚,按其所带出的材料价值的20倍罚款;

  3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

  4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

  十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

  十五、本合同自双方签字之日起生效,至履行完毕后失效。

  本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

  甲 方:乙方代表:

  代 表:身份证号码:

  联系电话:

泥工承包合同12

  发包方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况

  1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装,厨、卫地面找平压光做防水。

  2、客厅地面800×800瓷砖及玻璃踢脚线,厨房墙面300×450墙砖、地面300×300地砖,卫生间300×300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖,卧室地面找平,所有门口铺设进口黑金沙过门石。

  3、进户门内侧做鞋柜,客厅顶面石膏板造型顶,电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做,两个卧室各制做实木衣柜,小孩卧室制做电脑桌书架,卧室顶面石膏顶线装饰,6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套,阳台顶、墙面绿可木装饰,厨、卫顶面铝扣板吊顶,橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做,厨卫安装樱花牌洁具,卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。

  4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。

  二、合同价款

  1、承包总价款:(人民币)

  2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死,不予调整。

  3、在施工中甲方要求变更时,以现场实际为准,计入决算。

  4、承包方式:包工包料

  三、合同价款的支付

  1、工程预付款:本合同签订之日,甲方向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款,即(大写):_________元人民币。

  2、工程进度款:

  具体付款如下:瓦工完付总款_________%,木工施工前付总款_________%,开始涂刷前付。安装付前,剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。

  四、合同订立时间月日。

  注:以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

泥工承包合同12篇(泥工单包工劳务合同协议书)相关文章:

山林承包合同范本12篇 农村承包山林合同怎样写

简易土地承包合同3篇(土地承包合同纠纷)

餐饮承包合同15选11篇(餐饮承包协议合同范本)

新版内部承包合同3篇 内部承包合同法律规定

水电工承包合同12篇 水电施工专业承包合同

私人水电承包合同4篇(长期合作水电承包合同)

水电物业承包合同8篇 物业水电工合同样板

水电站承包合同12篇 水电站劳务承包合同

建筑防水承包合同9篇 简单防水工程承包合同

荒山的承包合同5篇(荒山承包合同未到期可以续签)