工程合同范本12篇

时间:2024-02-18 10:14:00 合同

  下面是范文网小编收集的工程合同范本12篇,供大家赏析。

工程合同范本12篇

工程合同范本1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。

  二、工程价款的支付方式

  1、工程价款的支付方式:

  1.1、预付款:甲、乙双方签订合同后____日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  1.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  1.3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(____省农村电网建设与改造的基本技术要求),及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。

  2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  3、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  四、设备、材料供应与清理

  1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  2、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的.旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  1、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:

  ①责令乙方立即停止施工,

  ②不付乙方工程款,

  ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  4、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  1、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  2、未尽事宜,双方另行协商。

  3、附则:。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人(签名):

  委托代理人(签名):

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同范本2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方山河村铁炉屋村级公路(毛路)承包给乙方,工程造价款约31.8万元。甲方要求公路从熊家友和雷大佑房屋交界处起修至于戴先连屋桥边止,路面宽4.2米。

  (一)工程限期20xx年月日至20xx年月日,因天气、人为造成的施工困难,双方不宜追究,甲方提供水电方便,费用乙方自理。

  (二)付款方式:随工程进度付款,大致分为三次,机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%,二次付总工程料款造价的40%,最后总工程验收后付清余下的20%。

  (三)因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的'拖延,造成乙方工程的一切费用由甲方承担:

  (四)工程方面甲方负责随时检查,不合格及时返工;

  (五)施工期间一切事故由乙方负责;

  (六)一切工程路面随形整平由乙方负责;

  (七)未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  (八)本合同一式四份,甲乙方各执一份,镇政府一份、县财政局备底一份,自签订之日起即可生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本3

  发包方(以下简称甲方):_________

  委托处理人(姓名):_________

  单位:_________

  住所地址:_________

  联系电话:_________

  B机号:_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  单位名称:_________

  营业执照号:_________

  注册地址:_________

  法定代表人:_________

  委托代表人:_________

  本工程设计人:_________

  施工队负责人:_________

  依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:_________

  1.2工程内容及做法(见附表

  一:装饰装修工程施工项目确认表、附表

  二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

  1.3工程承包方式,双方商定采取下列第_________种承包方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附表

  五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表

  四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表

  五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表

  四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1.4工程期限_________天;开工日期_________天____月____日;竣工日期_________天____月____日;

  1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________元金额大写:_________(详见附表

  三:家庭居室装饰装修工程报价单)

  第二条工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表

  六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表

  六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条甲方工作

  4.1开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

  第五条乙方工作

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行本市有关施工现场管理的'规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表

  七:装饰装修工程变更单)。

  第七条材料供应

  7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表

  四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表

  五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

  第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  1、工程量变化或设计变更;

  2、不可抗力;

  3、甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第九条质量标准双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行:

  (1)《____市家庭装饰工程质量验收规定》

  (2)其它规定:_________施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  1、_________

  2、_________

  3、_________乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表

  八:工程验收单);

  10.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表

  八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移手续(见附表

  九:工程结算单);

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表

  十:工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式1

  1.1双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

  1、此合同签订地为:本市_________家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:

  第一次于开工前____日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_________元;

  第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即__________元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)

  2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;支付次数支付时间支付金额(元)

  第一次开工前____日

  第二次工程进度过半

  第三次双方验收合格

  3、其它支付方式:_________;

  11.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表

  九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

  11.4工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  第十二条违约责任;

  12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

  12.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  12.4甲方未按期支付

  第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元;

  12.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  12.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_________元;

  第十三条合同争议的解决方式;双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决;

  1、向_________仲裁委员会申请仲裁;

  2、向_________人民法院起诉。

  第十四条几项具体规定;

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_________元(此费用不在工程价款内);

  14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙__________把,交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。

  第十五条附则;

  15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  15.2本合同签订后工程不得转包。

  15.3甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

  15.5合同履行完后自动终止。

  15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。合同附件:附件

  一:装饰装修工程施工项目确认表。附件

  二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。附件

  三:家庭居室装饰装修工程报价表。附件

  四:甲方提供装饰装修材料明细表。附件

  五:乙方提供装饰装修材料明细表。附件

  六:家庭居室装饰装修工程设计图纸。附件

  七:装饰装修工程变更单。附件

  八:工程验收单。附件

  九:工程结算单。附件

  十:工程保修单。

  第十六条其它约定条款_________。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________

  签订地点:_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  家庭装饰装修市场合同认证意见(市场合同认证章:)

  委托代理人(签字):_________

  联系电话:_________

  ________年____月____日

  工商行政管理机关签证意见:_________

  经办人:_________

  ________年____月____日

工程合同范本4

  发包人(甲方): 承包人(乙方):

  工程项目:根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1。甲方装饰住房系合法居住。

  2。工程地址:

  3。居室规格: 。

  4。工程内容:施工图。

  5。工程开、竣工日期: 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工程总天数: 天

  第二条:工程价款

  大写(¥元)。

  第三条:质量要求

  1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

  2施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  第四条:材料供应

  1乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的'材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。

  2乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条:付款方式

  1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

  2、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  第六条:工程工期

  1如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

  2由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第七条:工程验收

  1工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。

  2乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  第八条:其它

  1本合同双方盖章签字后生效。

  2补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(业主):(签章) 乙方:(签章)

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

工程合同范本5

  委托方(简称甲方):

  施工方(简称乙方):

  兹有工程,委托乙方进行施工管理。为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议并共同遵守。

  第一条工程地点

  第二条承包方式及内容:

  2.1乙方包工包料承包。

  2.2承包内容:详见《工程预算表》

  第三条总造价、付款方式及结算:

  3.1工程总价:人民币(大写)壹拾贰万元(小写¥120000元)(详见工程预算书)结算时根据预算单价、实际施工项目、工程量、签约单价为依据进行审计结算。

  3.2付款方式:

  3.2.1本协议经双方签订后生效。三个工作日内,甲方即按预算工程总价款的30%人民币支付现金或乙方指定的银行帐号(行:户名:帐号:),余款按工程进度支付。

  3.2.2灯具材料到施工现场后,由甲方按预算工程总价款的30%人民币支付现金给乙方。

  3.2.3全部灯到现场安装一面墙调试亮灯时,由甲方必须按预算工程总

  价款支付给乙方工程进度款20%人民币现金。所有灯具安装完成并达到验收标准,由甲方按预算工程总价款的17%人民币支付给乙方,7个工作日内由甲方一次性支付给乙方。

  3.2.4工程竣工验收合格,乙方从甲方工程结算的工程造价余款的百分之三作为质保金(有效期一年)一年之后没有任何问题,7个工作日内一次性支付给乙方。

  3.3工程结算:

  3.3.1工程按《工程预算表》的单价为结算,按所签订合同总工程款结算。

  第四条工程工期

  4.1开工日期:年月日

  4.2竣工日期:年月日

  第五条工期延误

  5.1甲方提供施工场地需符合乙方施工条件,否则工期顺延。

  5.2工程量变化或设计图纸变更,工期顺延。

  5.3不可抗力困素,如停水停电或政令性停工要求的,造成停工的。

  5.4甲方未按期支付工程款,工期顺延。

  第六条责任范围

  6.1甲方责任,甲方指定项目人:电话:

  6.1.2甲方需要协助乙方将主电牵引到亮化灯具使用主电的位置。

  6.1.3及时支付工程款。

  6.1.4参与工程质量要求和施工进度的监督,负责材料进场,工程竣工验收工作。

  6.2乙方责任,乙方指定项目人:电话:

  6.2.1乙方必须选择技术熟练的`施工队伍,安全生产,文明施工。

  6.2.2做好施工组织管理,精心施工,保证质量,按时完工交付使用。

  6.2.3如果甲方要求变更设计和材料,乙方应积极配合,变及时需要甲乙双方确认。

  6.2.4参加工程竣工验收工作。

  6.2.5乙方按照甲方确定的方案施工,如遇不明事项,双方应当共同协商解决。乙方不得擅自改变装修方案。

  6.2.6乙方需按双方约定的材料,购买符合要求的合格产品。属乙方购进的所有材料,必须经甲方验收方可施工。

  6.2.7树立安全施工观念,防止事故发生。所发生的安全事故责任由乙方负责。

  6.2.7负责按照乙方负责发给甲方的效果图进行施工。

  第七条保修期和工程验收

  7.1保修期为一年,如果保修期内出现因施工质量引起的问题(不包括人为因素和自然灾害造成的损坏)由乙方负责保修,保修期后灯具出现问题,甲方需要乙方维护,甲方需支付乙方材料、人工、餐住费等相关费用。

  7.2工程竣工后,乙方通知甲方按照合同中的甲方要求进行书面确认验收。如甲方未经验收擅自使用,则视为甲方验收工程合格。

  第八条纠纷处理方式

  8.1因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

  8.2当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解不成时,可以按照本合同约定向:仲裁委员申请仲裁或向人民法院提起诉讼

  第九条协议效力

  本协议一式二份,其中:甲方一份,乙方一份,均具有同等效力。本协议经双方签字生效,至工程保修期满后自动失效。

  甲方:

  甲方代表:

  甲方代表电话:

  乙方:

  乙方代表:

  乙方代表电话:

  年月日

工程合同范本6

  发包人:________大学(以下简称甲方)。

  承包人:________建设公司(以下乙方)。

  甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程概况

  工程名称:____大楼。

  工程地点:____市____路____号。

  施工面积:____m2

  工程造价:____万元。

  第二条工程按设计

  图纸施工,其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

  第三条工程期限为:

  ________年____月____日起至____年____月____日止。

  第四条工程结算和付款办法为:

  自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元,作为保修期一年的.预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。

  第五条工程验收:

  乙方工程竣工后,由市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。

  第六条违约责任:

  由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。

  第七条其他条款:

  甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。

  第八条本合同正本两份,甲乙双方各执一份。

  副本一份,送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

  发包人:________________

  ____大学(公章)___________

  法定代表人:________(签章)

  地址:____市____路号

  承包人:________________

  建筑公司(公章)__________

  法定代表人:(签章)_____

  签约时间:____年____月____日

工程合同范本7

  游泳池专项设计合同

  项目名称: 项目建设地点:

  发包人(甲方): 设计人(乙方):

  签约地点:

  签约日期: 年 月日

  中华人民共和国建设部

  国家工商行政管理局监制

  发包人(甲方): 设计人(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲方、乙方双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委 托乙方承担珠江广场项目酒店游泳池专项设计达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

  第一条 本合同依据下列文件签订:

  1、《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

  2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

  3、建设工程批准文件并结合本工程的具体情况。

  第二条 工程概况

  1、工程名称:珠江广场项目皇冠假日酒店 2、工程地点:深圳市龙岗区龙岗中心城龙翔大道与龙城北路交汇处

  3、设计及服务范围:1.珠江广场项目皇冠假日酒店恒温游泳池施工图设计

  2.配合施工技术指导、施工图纸修改、变更、优化设计

  3.配合珠江广场项目验收、移交

  4、本工程的投资控制(选择其中一项):

  ( )本工程实行限额设计,限额设计值为 / 元/m2或总造价不超过 / 万元。 (√)本工程不实行限额设计,但各设计阶段的估算、概算、预算须报甲方审批。

  5、甲方向乙方提交的有关资料和文件的内容、要求及提交时间见附件二; 设计文件确认表(见附件三)。

  第三条设计费及付款方式:

  1、本工程含税价总设计费为人民币(大写)_ 3.7 万元,其中设计阶段 2.96万元,服务阶段 0.74 万元,本合同付款分为设计阶段和服务阶段,设计阶段内的工作占合同总金额的80%,服务阶段内的工作占合同总金额的20%。

  2、设计阶段设计费的支付,应在该阶段内每完成一项工作内容(包括设计文件和服务),并经甲方签认《设计文件确认单》(附件三)后30天内支付相应的设计费。

  3、服务阶段费用的支付:

  (1)在该阶段内,现场配合施工的工作内容占本阶段费用的80%,工作内容以配合现场施工为主,包括进行必要的安装技术指导;根据现场实际情况进行图纸修改、变更和合理性优化。该阶段工作需甲方签认《现场施工服务阶段确认单》(附件四)后30天内支付相应的设计费。

  (2)验收、移交阶段费用的支付需待本项目通过相关专项验收和成功移交洲际酒店管理集团后方可支付。

  4、乙方在甲方支付以上款项的同时须提供合法有效等额发票,否则甲方可顺延付款。

  5、设计费和服务费包括其它杂项支出。杂项支出包括:晒图(图纸共一式八份)、复印、钉装、计算机光盘、长途电话、传真、航空邮件、速递费用、供货运输费、垃圾清理费、施工水电费及成品保护费等等。

  6、设计费和服务费包括相关设计人员现场办公及其他相关的费用。

  7、设计费和服务费包含工程所在国家应付税款。

  第四条设计内容及要求

  1、皇冠假日酒店游泳池设计范围

  该游泳池为室内恒温恒湿游泳池,

  工艺系统设计需经济合理,同时满足洲际标准和五星级酒店定位,设计泳池设备相关参数满足甲方招标要求。设计内容主要包括水处理循环系统、给排水系统、恒温系统、恒湿系统、池水照明系统、控制系统等。包含因机电二次深化设计互提条件引起的图纸优化设计。

  2、配合现场服务范围

  乙方须及时跟踪现场施工进度,对现场施工提供必要的技术支持,对专业设备安装和系统调试提供必要的技术指导,根据现场实际情况对图纸按甲方要求进行必要的修改、变更和优化设计,同时乙方须配合甲方对施工进行专项验收。

  3、设计深度

  符合现行国家相关技术标准和规范要求,符合洲际标准。设计图纸须充分消化甲方提供基础资料,准确表达给排水接口位置,水处理工艺经济合理,绘制详细的平剖面图和安装详图,达到施工图设计深度。同时满足现场施工、满足甲方材料设备招标需要,最终图纸需加盖出图章。

  4、设计时间和出图方式

  甲方向乙方提交本合同约定的资料、文件后,乙方按合同约定的设计内容及要求30天内完成图纸,出图方式为蓝图,共10套,并装订成册。甲方指定的图纸接收人为珠江广场项目部设计文秘 陈式婷 。如有变更,甲方书面通知乙方。

  第五条 双方义务

  (一)甲方义务:

  1、甲方按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性,正确性负责。甲方应提供的具体资料及文件内容见附件。

  甲方提交上述资料及文件超过规定时限15天以内,乙方按本合同规定顺延交付设计文件的时间;超过规定时限15天以上时,应由甲乙双方重新商定交付设计文件的时间。

  2、因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量及服务质量等不符合甲方的要求造成甲方要求乙方返工的,乙方应予以返工或提高服务质量,甲

  方不再另行支付设计费用。

  3、负责该工程设计会审的组织工作及有关费用。

  (二)乙方义务

  1、乙方按本合同规定的.内容、时间及份数向甲方交付设计资料文件及提供服务。

  2、乙方必须根据甲方批准的设计任务书或经甲方批准的上一阶段设计文件,以及有关设计技术经济协议文件并应严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计,并提交符合质量的设计文件。对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

  3、未经甲方同意,乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

  4、初步设计经甲方及政府相关部门审查后,提出在原定任务书或设计委托范围内进行必要修改的,乙方应负责承担,并不得影响设计工期。

  第六条 违约责任

  1、甲方应按本合同约定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期一天,应承担该阶段应付金额 1 ‰的违约金。逾期超过30 天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

  2、在合同履行期间,甲方违反本合同约定要求解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方支付的预付款;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算,每个阶段不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付,结算后预付款返还甲方。

  3、由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二,延误超过10天,甲方有权单方解除合同,乙方应按设计费总额的20%向甲方支付违约金。

  4、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的部分。

  5、在甲方进行本设计所涉及工程的建设过程中,乙方应指定本项目设计负

  

工程合同范本8

  发包人:(以下简称甲方) 承包人:__公司(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:混凝土道路

  2、工程地点: 村

  3、承包范围:350米混凝土道路

  4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  5、合同价款:合同总价款15万元。

  二、技术要求

  1、路面为18c厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。

  2、18c厚3:7灰土垫层。

  三、施工及质量要求

  1、__处理在原有__的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人主要工作:负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的`责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%,工程质量保证金为总造价的2%,质保期________年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方: 乙方:

  ________年____月____日

工程合同范本9

  承租方(甲方)

  租赁方(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则,就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议:

  第一条:租赁设备期限

  租赁开始时间为 年 月 日,结束时间为 年 月日。若租赁期限已满,为保证工程顺利施工,甲方要求延长租赁期限,应在租赁期限之前至少 天以书面形式通知乙方,乙方接到通知后,应同意延长租赁期限,租赁费按承租费用的月均算。

  第二条:租赁设备租金及相关费用

  1、 本协议租金实行月支付制,月租金(大写)柒万伍仟元(小写75000),租金支付方式为(现金),月底结帐;

  2、 桩机进出场费由方负责;

  3、 桩机维修费用由方负责。

  第三条:误工及处理办法

  施工工期如因甲方或是不可抗拒原因(天气、征地)而耽误工期,所造成的工期损失由甲方承担;如机械需要修理或保养,所耽误的工期则自动从当月扣除。

  第四条:司机事宜

  1、 甲方为乙方桩机司机提供住宿,其他由乙方自行解决;

  2、 文明、安全施工,如发生人身伤亡、机械损坏,乙方自负责任并承担相关费用。

  第五条:协议的'解除

  1、 本协议期限满后;

  2、 本协议有效期内双方达成终止协议;

  3、 本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力;

  4、 乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人,甲方有权终止协议。

  第六条:违约责任

  1、 乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的,应减收相应租金;甲方有权要求

  乙方继续履行或解除协议,并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的,乙方应承担赔偿责任;

  2、 本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务,任何一方违反本协议条

  款造成另一方的损失,需由违约方赔偿损失。

  第七条:争议解决方法

  协议履行中发生的争议,由双方协商或报三亚市有关部门解决。

  第八条:附则

  本协议一式两份,甲乙双方各一份,自签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  年 月 日

  年 月 日

工程合同范本10

  供方:

  合同编号需方:

  签约时间: 年月 日

  一、 产品名称、编号、数量、金额

  三、 交货地点:四、 运输方式:

  五、 包装标准及费用:纸箱包装,由供方负责;包装物不回收。

  六、 验收方法及提出异议期限:提货时由须方任意抽验收货,提出异议期限为提货之日起五日之内,超出期限,责任自负。

  七、 结算方式:现款提货,合同签订后需方付总款的 为定金,以后按先打相应的款再发相应的货方式结算:其定金在最后一批货款中扣除。

  八、 供货时间:年月日开始第一批货,需方如分批提货的,应拟订分批提货时间并按时提货,并在 年 月日前将最后一批货提完,否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上,否则视为需方违约,如违约,合同定金供方恕不退还给需方。

  九、 违约责任:按《中华人民共和国合同法》规定执行。

  十、 解决合同纠纷的'方式:协商解决,如协商不成由签订地所在法院管辖。

  十一、其他约定事项;异议期内提出异议,供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题,供方应及时做出处理,如继续铺贴,供方不承担一切经济损失。

  十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货,供方不属违约,双方重新协商供货时间。

  十三、货款必须汇入供方指定账号,否则由造成的一切经济损失供方不负责。

  十四、验收标准;以双方封样为准。

  十五、其他;供方收到定金后,此合同生效。

  十六、有效期;从供方收到定金之日起,至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。

  十七、本合同一式四份,供货单位一份,购货单位三份,其他未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:(签章)乙方:(签章)

  联系电话:

  年 月日 年 月 日

工程合同范本11

  于________年____月____日_________(简称甲方)与_________(简称乙方),签订安装_________的项目合同。

  1.安装工程名称:_________。

  2.工程地点:甲方_________港口。

  3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。

  4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。

  5.安装工程总价格:_________美元整。

  6.安装工程付款进度:

  第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整。

  第二期:甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;

  第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整。

  第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;

  第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;

  第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。

  7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。

  8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。

  9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。

  10.工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

  11.工程监护:在工程开始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的.天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。

  12.工程保险:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。

  13.附加条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到伤害,乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。

  14.附件:本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。附件包括:

  (1)图样;

  (2)估价单。

  15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

  16.附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供及定期对_________保养服务________年,每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

工程合同范本12

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  乙方因承建工程施工需要,向甲方租赁挖掘机,为了更好履行双方的权利和义务,依据《经济合同法》的有关规定,经双方协商一致,本着平等、自愿的原则,签订本合而。

  一、乙方从 年 月 日起至 年 月 日将挖掘机转租给乙方。年租金为壹拾叁万元正。

  二、付款方式:

  1、挖掘机租赁合同签订后,乙方需交纳给甲方半年租金外加壹万元押金余款于 年 月 日一次纳给甲方,否则甲方有权终止合同,造成的'一切损失由乙方自行负责。

  2、乙方到期必须提前十天书面通知甲方,甲方从接到通知后延收十天租金,拖欠租金按银行同期贷款利息上浮30%计算。

  三、甲方责任与职责:

  1、甲方提供完好的挖掘机给乙方正常使用,并提供挖掘机发票、合格证复印件。

  四、乙方的权利与义务:

  1、挖掘机进场后,乙方负责对挖掘机做好保养和维修工作,如因乙方责任而引起的挖掘机零部件被盗,乙方应按价赔偿。挖掘机租赁合同2、挖掘机在使用过程中如因电路、电压故障及驾驶员操作不当造成电机、电器、 机械等相关部件损坏,由乙方负责维修并承担全部维修费用。

  3、挖掘机在使用过程中,乙方必须派专业操作人员和指挥人员,必须持证上岗。 因乙方使用不当或违规操作造成损坏的,由乙方承担全部赔偿责任。

  4、在租赁期内,乙方不得对挖掘机进行转租、销售、抵押或采取其他任何侵犯 甲方租赁挖掘机所有权的行为。租赁期满,乙方应当返还完好的挖掘机给甲方。

  五、本合同经签订,双方必须遵照执行。如一方违约,另一方有权要求对方支付并承担违约金 元。

  六、若发生经济纠纷,管辖权在甲方所在地金湖县。

  七、其它约定事项:

  八、本合同一式三份,甲乙各执一份,见证人执一份。

  甲 方:

  乙 方:

  电 话:

  电 话:

  见证人:

  年 月 日

工程合同范本12篇相关文章:

建设工程合同12篇

工程车辆运输合同3篇(工程运输车租赁合同)

工程项目工作总结10篇

工程承包合同常用11篇 工程承包合同的作用

工程拆除合同11篇 房屋拆除工程合同

关于建筑工程的实习报告9篇(实习报告实习内容怎么写)

工程建筑技术实习报告10篇 建筑公司实习报告

工程造价实习日记范文6篇 工程造价专业实习报告

防水工程施工合同12篇 做防水工程合同模板

工程施工合同10篇 建筑工程合同